DOEPE 18/05/2016 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 18/05/2016 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 18 de maio de 2016
5º Termo aditivo ao CT.OS.13.4.316 - Prorrogação do prazo,
referente às obras e serviços de implantação do Sistema de
Abastecimento de Água de Itapuama/PE; CONTRATADA: SIENA
ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 11.514.148/0001-60. Prazo: 106
dias 07/01/2016 a 22/04/2016. DATA: 02.03.16. Carlos Alberto B.
Santos – Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS. 14.5.129 - Prorrogação do prazo
de vigência do Contrato CT.PS. 14.5.129 PSHPE Nº 009/2014,
referente à contratação de pessoa jurídica para elaboração
de estudos e projetos para aumentar a eficiência do sistema
de abastecimento de água da localidade Jaboatão (Centro),
Municipio de Jaboatão dos Guararapes/PE.; CONTRATADA:
CONSÓRCIO ARCADIS LOGOS S.A / ARCADIS U.S - CNPJ n°
707.939..296/0001-50. Prazo: 140 dias 17/02/2016 a 05/07/2016.
DATA: 03.03.16. Luciana Nunes da Silva – Gestora do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.OS.12.3.262 - Prorrogação do prazo
e o acréscimo de serviços, no percentual de 24,93% (vinte e
quatro vírgula noventa e três por cento), referente às obras e
serviços de ampliação do Centro de Distribuição da COMPESA;
CONTRATADA: GRUPO MAIS – COMÉRCIO, LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA ME- CNPJ n° 10.324.550/0001-10. Prazo:
06 (seis) meses, 12/11/2015 a 11/05/2016. Valor: R$92.059,74
DATA: 03.03.16. Claudio Henrique Milfont de Magalhães – Gestor
do Contrato.
8º Termo aditivo ao CT.PS.12.3.030 - Prorrogação referente
a prestação de serviços de implantação e manutenção de uma
Solução de Gestão pela internet com telemetria e monitoramento
com módulos de comunicação remota (Modem), com tecnologia
wireless, via GSM/GPRS, para grandes consumidores de água da
Compesa. CONTRATADA: CONSÓRCIO TRIEDRO – TECHNO
OK - CNPJ n° 10.634.830/0001-24. Prazo: 12 (doze) meses, com
início em 05/03/2015 a 04/03/2016. Valor: R$91.8069,85 DATA:
04.03.16. Edilene Maria Soares – Gestora do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.PS.14.5.075 - Prorrogação do prazo
e renúncia de reajuste anual do CT.PS. 15.4.03, referente à
elaboração dos projetos básicos e executivos de requalificação do
laboratório central e de construção do laboratório metropolitano de
esgoto. CONTRATADA: ADAS – ENGENHARIA, PROJETOS E
AVALIAÇÕES LTDA – ME - CNPJ n° 09.547.727/0001-68. Prazo:
90 (noventa) dias, com início em 08/01/2016 a 06/04/2016. DATA:
04.03.16. Keyla Pereira dos Santos – Gestora do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.FM.14.3.034 - Adequação de planilha,
com acréscimo de valor, no percentual de 0,015%, referente
à implantação de distritos de medição e controle, incluindo
diagnósticos, estudos, projetos, pré-operação e instalação
de válvulas no âmbito da Região Metropolitana do Recife;
CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGEMAIA/B&B - CNPJ n°
00.449.936/0001-02. Valor: R$723,63 DATA: 07.03.16. Maria
Lucia Martins de Lima – Gestora do Contrato.
3º Termo aditivo ao CT.FM. 13.3.116 - Prorrogação de prazo,
referente a prestação e utilização dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. CONTRATADA:
7ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO
EXÉRCITO - CNPJ n° 09.589.863/0001-10. Prazo: 12 meses,
com Início de 11/04/2016 a 10/04/2017 DATA: 07.03.16. Edilene
Maria Soares – Gestora do Contrato.
10º Termo aditivo CT.OS. 09.0.0565 - Prorrogação de prazo,
referente às obras e serviços de melhorias, Setorização e
Macromedição da rede de distribuição do SAA de Caruaru-PE.
CONTRATADA: EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E
SANEAMENTO LTDA - CNPJ n° 10.514.594/0001-02. Prazo: 06
meses, com início em 06/03/2016 a 05/09/2016. DATA: 08.03.16.
Marco Polo Ferreira Soares – Gestor do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.FM.14.3.034 - A prorrogação do prazo
de vigência e a alteração da Cláusula 16.1 das Condições
Especiais do Contrato. CONTRATADA: SISMETAL LTDA - CNPJ
n° 04.961.060/0001-21. Prazo: 120 dias, inicial o dia 12/04/2016
a 09/08/2016. DATA: 09.03.16. Jamil Matos Souza – Gestor do
Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.CR. 15.6.353 - Prorrogação do prazo,
referente ao credenciamento de profissionais autônomos
prestadores de serviço (pessoa física) e empresas (pessoa
jurídica de direto privado) para prestação serviço de transporte de
água potável através de carro pipa em municípios afetados por
estiagem e desabastecimento de água, do estado de Pernambuco
(4ªLISTA). CONTRATADA: WALKILANY VENCESLAU DA
SILVA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ n°
11.209.573/0001-46. Prazo: 03 meses, com início em 13/02/2016
a 12/05/2016. Valor: limitado ao montante de R$ 7.700,00 para
todas as placas MNV – 3674 E KKE 0865. DATA: 10.03.16.
1° Termo Aditivo ao CT.CR. 15.6.359 - Prorrogação do prazo,
referente ao credenciamento de profissionais autônomos
prestadores de serviço (pessoa física) e empresas (pessoa
jurídica de direto privado) para prestação serviço de transporte de
água potável através de carro pipa, em municípios afetados por
estiagem e desabastecimento de água, do estado de Pernambuco
(4ªLISTA). CONTRATADA: MS LEAL TRANSPORTADORA – ME
- CNPJ n° 14.692.833/0001-75. Valor: limitado ao montante de R$
7.700,00 para as placas: LVG-1464, JMY-0292, MUS-1783, KFP4732, KGN-4519, KIF-7390, KGA-6195, KFP-5383, OYP-6956,
KOM-2987, MNV-3681, MUF-4088, KHQ-0880, LWP-2276, BWU8774, KFQ-8901, HUP-1183, KFH-0507, HZK-4072, MUD-7333,
KHI-3407 E KHR-0926; e limitado ao montante de R$ 6.930,00
para as placas: HUO-3928, KIE-5204, MUB-8761, KGH-5608,
KFQ-5088, todas referidas na cláusula primeira. Prazo: 03 meses,
com inicio 13/02/2016 a 12/05/2016. DATA: 10.03.16.
20º Termo aditivo ao CT.OS. 13.4.400 - Readequação de
planilha, sem alteração do valor, referente às obras e serviços de
manutenção de redes em qualquer tipo de material com diâmetro
máximo de DN -600mm e manutenção e instalação de ramais
prediais em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de
DN – 50mm da RMR. CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM
LTDA - CNPJ n° 11.520.665/0001-42. DATA: 10.03.2016.
11º Termo aditivo ao CT.PS.11.4.171 - Prorrogação do prazo,
referente a prestação de serviços de coleta de amostras de água
para análise físico-química e bacteriológica, inspeção técnica
em Estações de Tratamento de Água, pesquisa de infiltração de
esgotos na rede de distribuição de água e ramais prediais na área
de atuação da COMPESA. CONTRATADA: R.S. CONSTRUÇÕES

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ n° 11.679.636/0001-28.
Prazo: 09 meses, com início em 10/01/2016 a 09/10/2016. Valor:
Acrescido da importância de R$ 1.187.633,07 DATA: 10.03.16.
Alberto de Moraes Brandão – Gestor do Contrato.
1° Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.070 – Acréscimo e supressão
de serviços referente as obras para a construção do Sistema de
Esgotamento Sanitario de Surubim – PE. CONTRATADA: MRM
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ n° 13.578.869/0001-60. Valor: Do
acréscimo R$ 4.951.956,62 e supressão R$ 4.951.956,62. DATA:
11.03.16. Zaíra Beltrão – Gestora do Contrato.
2° Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.070 – Reajuste anual referente
as Obras para a Construção do Sistema de esgotamento sanitário
de Surubim - PE. CONTRATADA: MRM CONSTRUTORA
LTDA - CNPJ n° 13.578.869/0001-60. Valor do Reajuste:
R$ 4.585.727,63. DATA: 11.03.16. Zaíra Beltrão – Gestora do
Contrato.
9º Termo aditivo ao CT.PS. 11.5.327 - Reajuste contratual
dos montantes A e B, referente ao período de janeiro/2013 a
janeiro/2016, referente à prestação de serviços de Inspeção
Técnica na Área Comercial e Fiscalização Técnica de Consumo.
CONTRATADA: R.S CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES
LTDA - CNPJ n° 11.679.636/0001-28. Prazo: Acrescido da
importância de R$ 2.466.034,29. DATA: 11.03.16. Maria Aparecida
R. Varejão – Gestora do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS. 15.3.031 - Supressão de serviços, no
percentual de 47% (quarenta e sete por cento), e a prorrogação
de prazo, referente à prestação de serviço de comunicação de
dados por rede de telefonia móvel para acesso à internet com
tecnologia 3g (terceira geração) mediante a disponibilização,
em regime de comodato, de dispositivos do tipo modem para a
conexão à internet, para uso dos professores das escolas públicas
em tabletes educacionais no âmbito do projeto educação digital.
CONTRATADA: OI MÓVEL S/A - CNPJ n° 05.423.963/0001-11.
Valor: Suprimido da importância de R$ 19.110,00. Prazo: 12
meses, com início em 27/01/2016 a 26/01/2017. DATA: 14.03.16.
José Carlos Cordeiro Maciel – Gestor do Contrato.
4º Termo aditivo ao CT.PS. 14.4.244 - Adequação de planilha,
com acréscimos de serviços, no percentual de 0,10237%, referente
à contratação de serviços de vigilância armada. CONTRATADA:
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP - CNPJ
n° 13.343.833/0001-05. Valor: acrescido da importância de R$
9.147,95. DATA: 14.03.16. João Henrique da C. R. Cavalcanti –
Gestor do Contrato.
3º termo aditivo ao CT.OS. 15.6.038 - Concessão de
reajuste, referente à execução dos SERVIÇOS/OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DA CIDADE DE VENTUROSA - PE. CONTRATADA: SANEA
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ n° 41.042.367/0001-55. Valor: Acrescido da importância de
R$ 1.415.956,80. DATA: 14.03.16.
9º Termo aditivo ao CT.PS. 14.3.137 - Adequação de
planilha, sem acréscimo de valor, que se refere à prestação de
serviços de cobrança através de corte, supressão, religação,
restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria
Regional Metropolitana – DRM, abrangendo as gerências:
GNM Leste, GNM Norte, GNM Oeste, GNM Centro e GNM Sul.
CONTRATADA: CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ n° 04.856.454/0001-10. DATA:14.03.16. Robson Salustiano
F. Melo – Gestor do Contrato.
3º Termo aditivo ao CT.OS. 13.6.154 - Supressão de serviços no
percentual de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) e a revisão
dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais
em decorrência da desoneração, a devolução de valores, pelas
CONSORCIADAS, referente aos serviços executados no período
da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual do
CT.OS. 13.6.154, referente à implantação da adutora do agreste
- lote 4 – Caruaru/Santa cruz do Capibaribe. CONTRATADA:
CONSÓRCIO ECOCIL – HL – INCO - CNPJ n° 08.326.548/000138. Valor: SUPRESSÃO R$ 148.845,45 / DESONERADO R$
977.628,39 TOTAL R$ 59.581.667,10. DATA: 14.03.16. Artur
Correia Rodrigues – Gestor do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.PS.12.5.011 - Concessão do reajuste,
nos termos do Parecer Técnico Reajuste Nº 008/2016 – GCR,
de 12/01/2016, correspondente a elaboração do estudo de
concepção, projeto básico e estudos complementares do
sistema de abastecimento de água da Cidade de Salgueiro – PE
(componente do projeto de integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional). CONTRATADA:
UNA ENGENHARIA LTDA - CNPJ n° 04.688.697/0001-96. Valor:
acrescido da importância de R$ 135.874,59. DATA: 14.03.16. Julio
Tenório de Oliveira – Gestor do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.OS. 13.5.263 - Prorrogação do prazo,
correspondente às obras e serviços de complementação da
automação da Adutora do Oeste. CONTRATADA: FALCÃO
ENGENHARIA LTDA – EPP - CNPJ n° 15.023.999/0001-61.
Prazo: 06 meses, com início em 14/01/2016 a 13/07/2016. DATA:
14.03.16.
2º Termo aditivo ao CT.OS.14.5.317 - Adequação de planilha,
com acréscimo de serviços no percentual de 5,42222% e
supressão de serviços no percentual 5,42222%, sem acréscimo
de valor, ao CT.OS. 14.5.317, que se refere à implantação
do sistema de abastecimento de água do Distrito de Volta do
Moxotó, em Jatobá/PE. CONTRATADA: ABL ENGENMHARIA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ n°
00.654.704/0001-88. Valor: acréscimo R$: 122.729,33 e
supressão R$:122. 729,33. DATA: 14.03.16. Gileno Gomes de
Oliveira – Gestor do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.PS.14.5.239 - Constitui objeto do presente
Instrumento a retificação dos termos do 1ª Termo de Aditamento
Contratual, para corrigir os valores aplicados a título de 1º
reajuste contratual. CONTRATADA: CONSÓRCIO PPA - CNPJ
n° 20.586.289/0001-80. Recurso: BID Valor: R$18.775.491,05.
DATA: 16.03.16. Mussilvana Alves – Gestora do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.PS.14.7.246 - Prorrogação de prazo
referente à contratação do verificador independente para
monitoramento permanente do processo de aferição do
desempenho da CONCESSIONÁRIA do CT.PS. 13.1.059.
CONTRATADA: CONSÓRCIO KPMG/ ENGECORPS/ TECDATA

– VERIFICADOR INDEPENDENTE - COMPESA - CNPJ n°
20.755.718/0001-03. Prazo: 75 dias com inicio 18/03/2016 a
31/05/2016. DATA: 17.03.16.
14º Termo aditivo ao CT.OS.10.5.446 - Prorrogação do prazo,
referente às obras e serviços de adequação e implantação do SAA
do Município de Brejo da Madre de Deus/PE. CONTRATADA:
SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA - CNPJ n° 41.042.367/0001-55. Prazo: 08 meses, com
inicio 19/03/2016 a 18/07/2016. DATA: 18.03.16. Bruno Florêncio
Soares – Gestor do Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.PS.13.2.030 - Prorrogação de prazo e
a concessão de reajuste, com referencia de janeiro/2016, do
CT.PS.13.2.030, referente à Contratação de Agente de Integração
para Administração do Programa de Aprendiz. CONTRATADA:
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE
PERNAMBUCO – CIEE/PE - CNPJ n° 10.998.292/0001-57.
Prazo: 17 meses 31/01/2016 a 29/06/2017. Valor: Acrescido da
importância R$ 1.331.733,11 DATA: 18.03.16. Walclecia A. dos
Santos Lustosa – Gestora do Contrato.
21º Termo aditivo ao CT.OS.13.4.400 - Readequação de planilha,
sem alteração do valor contratado, referente às obras e serviços de
manutenção de redes em qualquer tipo de material com diâmetro
máximo de DN -600mm e manutenção e instalação de ramais
prediais em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de
DN – 50mm da RMR. CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM
LTDA - CNPJ n° 11.520.665/0001-42. . DATA: 18.03.16. Roberto
Melo Cunha Filho – Gestor de Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.OS.15.6.316 - A adequação de planilha,
com acréscimo de serviços, no percentual de 20,03% e a
supressão de serviços, no percentual de 20,03%, sem alteração
do valor do CT.OS.15.6.316, referente às obras e serviços de
conclusão da implantação da adutora de água bruta para SaloáPE. CONTRATADA: ANTONIO VALTER BARROS ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ n° 16.953.015/0001-04.
Valor: Do acréscimo R$ 94.125,52 da supressão R$ 94.125,52
Valor total R$ 469.921,51; DATA: 18.03.16. Stive Falcão – Gestor
do Contrato.
9º Termo aditivo ao CT.PS.14.3.134 - Adequação de
planilha, sem acréscimo de valor, que se refere à prestação de
serviços de cobrança através de corte, suspensão, religação,
restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria
da Região Sertão – DRS, abrangendo as Gerências: Sertão
Central, Araripe, São Francisco, Moxotó, Alto do Pajeú e Noronha
e Diretoria da Regional, Agreste e Matas – DRA, abrangendo as
Gerências: Agreste Central, Agreste Meridional, Una, Ipojuca,
Alto do Capibaribe, Mata Sul, Russas e Mata Norte – LOTE II.
CONTRATADA: ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO
LTDA - CNPJ n° 07.192.861/0001-68. DATA: 18.03.16.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.15.3.041 - Prorrogação do prazo com
acréscimo de serviços, no percentual de 25% do CT.PS.15.3.041,
referente à prestação de serviços de impressão a laser de grande
volume e impressão departamental off site. CONTRATADA:
DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ n°
41.057.324/0001-43. Prazo: 12 meses, com início de 13/02/2016
a 12/02/2017. Valor: 325.499,88. DATA: 28.03.16. Edmilson Meira
de Souza – Gestora do Contrato.

Ano XCIII • NÀ 90 - 21
ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ
n° 00.376.507/0001-44. Valor: Acréscimo de R$: 604.504,00 e
supressão de R$: 604.504,00. DATA: 29.03.16. Lucrécio Paes
Barreto – Gestor do Contrato.
6º Termo aditivo ao CT.PS.13.4.051 - Prorrogação de prazo,
referente à prestação de serviços contínuos de manutenção civil/
predial da Unidades operacionais da Região Metropolitana, Lote
03 (SMN). CONTRATADA: CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA - CNPJ n° 04.856.454/0001-10. Prazo: 06 meses, com
inicio em 01/06/2016 a 30/11/2017. DATA: 31.03.16.
3º Termo aditivo ao CT.OS.13.4.113 - Prorrogação de prazo,
referente a contratação de obras e serviços de automação do
sistema de abastecimento de água do polo Farmacoquímico
de Goiana – PE. CONTRATADA: ÍCONE TECNOLOGIA E
AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ n° 02.783.217/0001-40. Prazo: 111
dias, com início em 01/06/2016 a 18/09/2016. DATA: 31.03.16.
ATA
PROCESSO: PGE SRP Nº 148/2015 – PROCESSO Nº 5923/2015
– ARP Nº 046/2015; CONTRATADA: FABRICADORA DE BOMBAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n° 61.381.240/000178; OBJETO: Aquisição de conjuntos motobomba (Lotes 01 e
03); VALOR: 121.000,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 000706/2015; DATA: 02.03.16.
PROCESSO: PGE RP Nº 182/2015. Processo Nº 5977/2015 - ARP
Nº 47/2016 - CONTRATADA: CRISTIANA DE ALBUQUERQUE
FERRAZ – ME - CNPJ n° 11.322.337/0001-31; OBJETO:
Aquisição de caixa de calçada polipropileno para proteção de
hidrômetro (Lotes 01 e 02); VALOR: 1.526.320,00; RECURSOS:
COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 790/2015; DATA: 04.03.16
PROCESSO: CI Nº 019/2016 – CSL, de 03/03/2016.
PROCESSO Nº 6038/2015 - ARP Nº 048/2016 - CONTRATADA:
ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES EPP - CNPJ n°
20.595.749/0001-36; OBJETO: Aquisição de soft starter (Lotes 01
e 06); VALOR: 102.080,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12
meses; PA: 947/2015; DATA:08.03.16.
PROCESSO: CI Nº 019/2016 – CSL, de 03/03/2016,
PROCESSO Nº 6038/2015. - ARP Nº 049/2016 - CONTRATADA:
ELETROFLASH LTDA EPP - CNPJ N° 05.012.582/0001-40;
OBJETO: Aquisição de soft starter (Lotes 02); VALOR: 30.120,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 947/2015;
DATA: 08.03.16.
PROCESSO: CI Nº 019/2016 – CSL, de 03/03/2016, PROCESSO
Nº 6038/2015 - ARP Nº 050/2016 - CONTRATADA: TECAUT
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ n° 02.654.191/000130; OBJETO: Aquisição de soft starter (Lotes 03, 04 e 05); VALOR:
455.000,00; RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:
947/2015; DATA: 08.03.16.
PROCESSO: PGE RP Nº 221/2015, PROCESSO COMPESA
Nº 6038/2015. - ARP Nº 051/2016 - CONTRATADA: STGR
COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ n° 58.972.217/0001-43;
OBJETO: Aquisição de soft starter (Lote 07); VALOR: 151.680,00;
RECURSOS: COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA:947/2015;
DATA: 08.03.16.

6º Termo aditivo ao CT.PS.11.3.323 - Prorrogação de prazo,
referente à prestação de serviços de atendimento personalizado
na Compesa. CONTRATADA: PRIMER TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ n° 11.235.004/0001-75. Prazo:
12 meses, com início em 01/03/2016 a 28/02/2017. Valor: R$
5.188.558,80. DATA: 21.03.16.

PROCESSO:PGE SRP Nº 190/2015. PROCESSO COMPESA
Nº 005997/2015. - ARP Nº 053/2016 - CONTRATADA: EVOMAX
ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME - CNPJ
n° 18.012.135/0001-32; OBJETO: Aquisição de Terminais e
Conectores – (Lotes 01 e 03); VALOR: 517.980,00; RECURSOS:
COMPESA; PRAZO: 12 meses; PA: 000810/2015; DATA: 15.03.16.

7º Termo aditivo ao CT.PS.12.5.011 - Prorrogação de prazo ,
correspondente a elaboração do estudo de concepção, projeto
básico e estudos complementares do sistema de abastecimento
de água da Cidade de Salgueiro – PE (componente do projeto
de integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional). CONTRATADA: UNA ENGENHARIA
LTDA - CNPJ n° 04.688.697/0001-96. Prazo: 150 dias, com inicio
em 17/04/2016 a 13/09/2016. DATA: 21.03.16.

PROCESSO: ARP Nº 194/2015. PGE SRP Nº 119/2015.
PROCESSO COMPESA Nº 5854/2015. - ARP Nº 194/2015-01CONTRATADA:ZALCBERGAS INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS
LTDA - CNPJ n° 03.212.218/0001-06; OBJETO: Retificação do
texto do ITEM 7.3.1, do PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA
SÉTIMA DA ARP Nº 194/2015; DATA: 22.03.16.

1º Termo aditivo ao CT.PS.15.7.163 - Prorrogação do prazo,
sem acréscimo de valor, referente a contratação de consultoria
individual para prestação de serviços técnicos para implementação
de Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) na Compesa.
CONTRATADA: FLÁVIO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA - CPF
n° 858.037.824-91. Prazo; 93 dias, com início 29/03/2016 a
30/06/2016. DATA: 23.03.16. Ana Luiza Scheidegger de Lima –
Gestora do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS.15.2.144 - O acréscimo de serviços,
no percentual de 6,67%, referente à contratação de pessoa
jurídica, para a prestação de serviços de terceirização de mão de
obra. CONTRATADA: TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI CNPJ n° 09.281.162/0001-10. Valor: Acréscimo de R$ 43.797,72.
DATA: 23.03.16. João Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do
Contrato.
2º Termo aditivo ao CT.LC.15.4.072 - Prorrogação do prazo
do CT.LC. 15.4.072, referente à locação de veículos tipo
PICKUP (lote 01). CONTRATADA: LOCADORA DE VEÍCULOS
CAXANGÁ LTDA - CNPJ n° 00.329.696/0001-02. Prazo: 06
meses, com início em 01/04/2016 a 30/09/2016. Valor: Acrescido
da importância de R$ 414.000,00. DATA: 28.03.16. João Henrique
da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.
5º Termo aditivo ao CT.LC.12.2.395 - Prorrogação do prazo,
referente à locação de 22 veículos tipo motocicleta 125CC
equipadas com rastreador e baú para atender as demandas em
todo o Estado de Pernambuco. CONTRATADA: LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA- CNPJ
n° 40.884.405/0001-54. Prazo: 12 meses, com inicio 01/05/2016
a 30/04/2017. DATA: 28.03.16. João Henrique da C. R. Cavalcanti
– Gestor do Contrato.
1º Termo aditivo ao CT.PS.15.3.173 - Adequação de planilha,
com acréscimo de serços no percentual de 4,14% e supressão
de serviços no percentual 4,14%, sem acréscimo de valor ao
CT.PS.15.3.173, cujo o objeto é a execução dos serviços de
apuração de consumo informatizada com transmissão “on line”
de medidores de água, com emissão simultânea de faturamento,
emissão da notificação de débito e manutenção de itens do
cadastro para interior do Estado de Pernambuco. CONTRATADA:

PROCESSO: ARP Nº 195/2015. PGE SRP Nº 119/2015.
PROCESSO COMPESA Nº 5854/2015. - ARP Nº 195/2015-01 CONTRATADA: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO
LTDA EPP – CNPJ N° 82.977.109/0001-48; OBJETO: Retificação
do texto do item 7.3.1, do PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA
SÉTIMA DA ARP Nº 195/2015; DATA: 22.03.16.
PROCESSO: ARP Nº 196/2015. PGE SRP Nº 119/2015.
PROCESSO COMPESA Nº 5854/2015. ARP Nº 196/201501 - CONTRATADA: E.S.S.A EMPRESA DE SANEAMENTO
E SOLUÇÕES AMBIENTAIS - CNPJ n° 12.070.562/0001-90;
OBJETO: Retificação do texto do ITEM 7.3.1, do PARÁGRAFO
ÚNICO DA CLÁUSULA SÉTIMA DA ARP Nº 196/2015.; DATA:
22.03.16.
PROCESSO:CI Nº 023/2016 – CSL, de 29/03/201, PROCESSO
Nº 5978/2015. - ARP Nº 054/2016 - CONTRATADA: SÍNTESE
SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS
LTDA ME - CNPJ n° 14.563.405/0001-42; OBJETO: Aquisição de
material de limpeza (Lote 04); VALOR: 206.167,50; RECURSOS:
COMPESA; PRAZO: 12 meses; DATA: 29.03.16.
PROCESSO: ARP Nº 179/2015. PGE SRP Nº 116/2015.
PROCESSO COMPESA Nº 5843/2015. - ARP Nº 179/2015-01 CONTRATADA: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - CNPJ
n° 28.672.087/0028-82; OBJETO: Retificação da quantidade
constante na tabela do Lote 11, da Cláusula Primeira da Ata de
Registro de Preços Nº 179/2015; DATA: 29.03.16.
(F)

Corpo de
Bombeiros

193