DOEPE 16/09/2020 - Pág. 9 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 16 de setembro de 2020
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
GOVERNO DE PERNAMBUCO
Gerência Administrativa de Gestão da Rede Escolar
2º TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 090/2007 – Imóvel localizado
na Av. Rio Branco, nº 193, Recife Antigo, Recife-PE. CEDENTE:
Agência Estadual de Tecnologia da Informação - ATI. CNPJ:
06.067.608/0001-10 Objeto: Permitir prorrogação de vigência para
o período de 06/12/2017 a 05/12/2022.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
GACE
55° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 64.376,32.
Data de assinatura: 20 de fevereiro de 2020.
56° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 36.077,63.
Data de assinatura: 25 de março de 2020.
57° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 39.199,76.
Data de assinatura: 15 de abril de 2020.
58° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 47.047,89.
Data de assinatura: 29 de maio de 2020.
59° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 16.536,15.
Data de assinatura: 24 de junho de 2020.
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0135/2019-SEE. CONTRATADA: GERBER
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CNPJ: nº 24.556.524/0001-21.
Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por
mais 90 dias, com vigência no período até 17/02/2021 e execução
no período até 20/10/2020. Data de assinatura: 22 de julho de
2020.
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0058/2018-SEE. CONTRATADA: NUNES
E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CNPJ: nº
08.100.434/0001-75. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual
e de sua execução por mais 90 dias, com vigência no período
até 11/03/2021 e execução no período até 11/11/2020. Data de
assinatura: 11 de agosto de 2020.
15° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0009/2017-SEE CONTRATADA: NUNES
& CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CNPJ/MF:
08.100.434/0001-75. I. Objeto: Acréscimo de serviços excedentes
e extras no montante total de R$ 58.593,62. Data de assinatura:
19 de junho de 2020.
17° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0009/2017-SEE CONTRATADA: NUNES
& CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CNPJ/MF:
08.100.434/0001-75. I. Objeto: Acréscimo de serviços excedentes
e extras no montante total de R$ 76.920,55. Data de assinatura:
04 de setembro de 2020.
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0031/2019-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. I. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 63.523,54. II.
Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por
mais 30 dias, com vigência no período até 22/01/2021 e execução
até 24/09/2020. Data de assinatura: 24 de agosto de 2020.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
DECISÃO PENALIDADE
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO
decide aplicar pela responsabilização da empresa PREMIUS
SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 05.678.722/000113 e penalizá-la em multa de R$ 2.929.293,72 (dois milhões,
novecentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e três
reais, setenta e dois centavos), concomitantemente, a referida
empresa ficará suspensa temporariamente do direito de participar
em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria de
Educação e Esportes do Estado de Pernambuco pelo prazo de
03 (três) meses, por infração aos itens 11.3.12, 11.3.14, 11.3.15 e
11.3.20 do ajuste, com fundamento no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e
inciso IV do art. 30 do Decreto Estadual nº 42.191/2015; conforme
instruído os autos do Processo Administrativo nº 045/2019.
EDNALDO ALVES DE MOURA JUNIOR - Secretário Executivo de
Administração e Finanças.
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Originadas do PL n.º 0046.2020.CPL-I.PE.0027.SEFAZ-PE.
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura. Empresas
Detentoras: ATA Nº 18/2020 – C F DE MORAES RAMOS, CNPJ
31.493.939/0001-69, Lote 01 totalizando R$ 164.395,05; ATA Nº
19/2020 – MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ 34.351.431/0001-14, Lotes 02, 03, 04, 05,
06, 08 e 09 totalizando R$ 272.229,68; e ATA Nº 20/2020 MARF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
10.826.802/0001-09, Lote 07 totalizando R$ 51.800,00. OBS: a
Ata de Registro de Preços, na integra, disponível no Painel de
Licitações da SAD, no link: http://www.licitacoes.pe.gov.br/web/
DetalheLicitacao.aspx?idLicitacao=36426&NovaLic=OK. Recife,
15 de setembro de 2020. Marcelo José Mendonça de Sá –
Superintendente Administrativo e Financeiro.
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CORPORATIVA nº 026.2019.ATI: resultante do Processo
Licitatório
nº
0268.2018.CCPLE-VII.PE.0175.SAD.ATI,
referente à prestação de serviços de Elicitação, Documentação,
Desenvolvimento, Manutenção em sistemas de informação
já existentes, treinamento, repasse tecnológico e operação
assistida, nas plataformas JAVA, .NET, MAKERALL, PHP,
SCRIPTCASE, Interoperabilidade entre Aplicações – SOA e
NodeJS, utilizando a técnica de Análise de Pontos de Função (PF)
em regime de fábrica de software. Esta Secretaria torna público
que aderiu à Ata supracitada, a partir da data de publicação,
contratando o Consórcio Microsis – DBSELLER, formado pelas
empresas Microsis Consultoria, Informática e Serviços Eireli
(Consorciada Líder), CNPJ nº 02.229.787/0001-93 e DBSELLER
Serviços de Informática Ltda, CNPJ nº 05.238.851/0001-90,
Lote 1 – Item 1, no total de R$ 85.593,83. Recife, 15 de setembro
de 2020. CÍCERO MÁRCIO DE SOUZA RODRIGUES Secretário
Executivo de Ressocialização.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO
CONTRATO nº006/2020- Contratante -SEPLAG/PE- ContratadaEMPRESA HN SAÚDE AMBIENTAL LTDA-ME-CNPJ nº
05.875.209/0001-12-Processo: Compra Direta- nº 0019.2020.
CCD.DL 0013 SEPLAG -Sistema PE Integrado-OBJETO:
Contratação de empresa especializada em serviços de controle
de pragas urbanas e sanitização ( controle microbiológico) dentre
os quais o do vírus da covid 19, em áreas internas e externas
da SEPLAG, de acordo com as partes integrantes do Contrato,
independentemente de transcrição. VALOR GLOBAL: R$
10.200,00- EMPENHO: 2020NE000270 ( 17/08/20) Vigência:
12 meses a partir da assinatura-Assinatura: 09/09/2020-SEI
Nº3000008463.000322/2020-08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde,
em face do resultado obtido Processo Licitatório nº 023/2020 Pregão Eletrônico CEL/FMS nº 021/2020, resolvem publicar os
preços registrados para contratação eventual para aquisição sob
demanda de Equipamentos Médicos Hospitalares para atender as
necessidades da Rede Municipal de Saúde de Gravatá-PE, que
estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de
Gravatá/PE, pelo prazo de vigência de 12 meses, ofertados pelas
empresas.
ARP CEL/FMS Nº 096/2020. HOSPI BIO INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ Nº
11.192.559/0001-87, ITEM 01, pelo Valor Global de R$ 38.998,98.
ARP CEL/FMS Nº 097/2020. G D C DA SILVA COSTA & COSTA
LTDA EPP, CNPJ Nº 09.721.729/0001-21, ITENS 02, 03, 04,
pelo Valor Global de R$ 4.349,80. ARP CEL/FMS Nº 098/2020.
SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
LTDA ME, CNPJ Nº 30.037.851/0001-70, ITEM 05, pelo Valor
Global de R$ 2.279,98. ARP CEL/FMS Nº 099/2020. CELIA
FRANCISCO DE CARVALHO EPP, CNPJ Nº 15.659.814/000100, ITENS 06, 07, pelo Valor Global de R$ 18.300,00. Gravatá/
PE 11 de setembro de 2020. Luiz Ribamar Santos de Melo Secretário de Saúde.
EXTRATOS DE CONTRATOS
A Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde,
em face do resultado obtido no Processo Licitatório nº 023/2020
- Pregão Eletrônico CEL/FMS nº 021/2020, resolvem publicar
contratos cujo o objeto é a contratação de empresa especializada
no fornecimento dos Equipamentos Médicos Hospitalares para
atender as necessidades do Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa
e demais Unidades de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de
Saúde de Gravatá, que estão sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de saúde de Gravatá/PE, no prazo de vigência de 12
meses. CT.CEL/FMS Nº 103/2020 HOSPI BIO INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ Nº
11.192.559/0001-87, Valor Global de R$38.998,98. CT.CEL/FMS
Nº 104/2020 G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA EPP, CNPJ
Nº 09.721.729/0001-21, Valor Global de R$ 4.349,80. CT.CEL/
FMS Nº 105/2020 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNPJ Nº 30.037.851/0001-70,
Valor Global de R$ 2.279,98. CT.CEL/FMS Nº 106/2020 CELIA
FRANCISCO DE CARVALHO EPP, CNPJ Nº 15.659.814/000100, Valor Global de R$ 11.900,00. Gravatá/PE 11 de setembro de
2020. Luiz Ribamar Santos de Melo - Secretário de Saúde.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO
14º T. Aditivo Simplificado de Prorrogação de Vigência Ex
Offício ao Convênio Nº 016/2014-CONCEDENTE: SEPLAG/
PE-CONVENENTE: Prefeitura Municipal de BREJO DA
MADRE DE DEUS-CNPJ Nº 10.091.528/0001-77-OBJETO:
Prorrogar a vigência por mais 180 dias, a partir de
18/09/2020 a 16/03/2021-ASSINATURA: 11/09/2020.SEI nº
3000008447.000019/2020-03.
SECRETARIA DE SAÚDE
AV. DE LICITAÇÃO – PROC. Nº.1273/2020 – PREGÃO
ELETRÔNICO. Nº.0247/2020 – OBJ: REGISTRO DE PREÇOS
POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE LÍQUIDOS E
TÓPICOS II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
DEMANDA DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NAS
UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SOB
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ESTADUAL DE ATENÇÃO
À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL - GEASP/SES/PE.| V. total
est. R$ 896.448,40 | PROPOSTAS: ATÉ 30/09/2020 ÀS 09H00
– ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/09/2020 ÀS 09H05 –
INÍCIO DA DISPUTA: 30/09/2020 ÀS 09H10. | o edital na íntegra
poderá ser retirado no site: www.peintegrado.pe.gov.br ou www.
licitacoes.pe.gov.br | Recife, 15/09/2020. EVERALDO JOSÉ DE
ALBUQUERQUE SERPA – Presidente/Pregoeiro(a) – CPLC - III.
Publicações Municipais
CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Petrolina/PE, por meio do seu Pregoeiro
torna público o Proc. Licitatório n°: 003/2020. Pregão Presencial
nº 003/2020, Objeto: Aquisição de cadeiras de escritório dos tipos:
- Poltrona presidente e - Secretária com braços, para equipar
a CMP-PE, conforme o Anexo III do Edital. Valor Estimado: R$
53.235,20. Data/hora/Local: 29/09/2020 às 9h. Na Sala de
Licitações - Praça Santos Dumont, s/n, Centro - Petrolina-PE.
Informações/Edital: Mesmo Endereço, Tel.: (87) 3862-9266,
das 8 às 13hs, ou Site: www.petrolina.pe.leg.br. Petrolina-PE,
15/09/2020. Gean Carlos de Vasconcelos - Pregoeiro.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGELIM/
PE
CNPJ 10.908.660/0001-29
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGELIM/PE, CNPJ
Nº 10.908.660/0001-29 torna público, para o conhecimento dos
interessados, que foi prorrogado o prazo de credenciamento da
Chamada Pública Nº 001/2020-FMS, cujo OBJETO refere-se ao
credenciamento de pessoas físicas (Agentes de Barreira) para a
prestação de serviços no controle das barreiras sanitárias para
enfrentamento e contenção da pandemia do Coronavírus - COVID
19, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde do
Município de Angelim/PE. Entrega da Documentação: até às 13
horas do dia 22 de Setembro de 2020. O edital está disponível
aos interessados na Rua Cônego Carlos Fraga, s/nº, Centro,
Angelim/PE (Sede da Prefeitura) Fone: (87) 99656-9712,
através do E-mail [email protected] ou no site
https://angelim.pe.gov.br/
Fernanda Barros Alves da Silva
Secretária de Saúde
TERMO DE RATIFICACAO
RECONHECO E RATIFICO A DISPENSA do Processo
Administrativo nº 016/2020 – Processo de Dispensa nº 015/2020
resolve publicar a contratação de empresas especializada em
fornecimento de Medicamentos para atender as necessidades
emergencial do Fundo Municipal de Saúde de Gravatá/
PE. Contratante: SECRETARIA DE SAUDE. Contratadas:
DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, Valor Global:
R$ 186.063,00. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,
CNPJ: 67.729.178/0002-20, Valor Global: 2.451,00. EXOMED
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ: 12.882.932/0001-94, Valor Global: 200,00. DIMASTER
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
02.520.829/0001-40, Valor Global: 4.900,00. Vigência: 180 dias.
Gravatá, 15/09/2020. LUIZ RIBAMAR SANTOS DE MELO –
Secretário Municipal de Saúde de Gravatá.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO CEL/FMS Nº 028/2020 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 026/2020
Objeto: Formação de registro de preço para eventual e futura
contratação de empresa especializada no fornecimento de
Reagentes Laboratoriais para realização de exames laboratoriais,
com o fornecimento através de Comodato dos equipamentos
necessários à realização dos respectivos exames, reagentes/
testes, acessórios, instalação dos equipamentos, treinamento
operacional, sistema de interfaceamento e manutenção preventiva
e corretiva, para suprir a necessidade do Laboratório Municipal e
atendimento às Unidades Assistenciais de Saúde da Rede Pública
Municipal de Gravatá - PE. Homologação em favor da empresa:
MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ: 06.069.729/0001-09, Lote 1, Valor R$ 1.000.119,50,
Lote 2, Valor R$ 127.200,00, Lote 4, R$ 144.000,00. Lote 3,
Deserto. Gravatá/PE, 15 de Setembro de 2020. LUIZ RIBAMAR
SANTOS DE MELO – Secretário Municipal de saúde de Gravatá.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA
AVISO
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Carnaíba – PE faz tornar
público que devido a problemas técnicos apresentados no
site: www.licitacoes-e.com.br, não foi possível iniciar a fase de
abertura de proposta prevista para o dia 11/09/2020 as 08h00min,
do Processo Nº: 033/2020 – Pregão Eletrônico nº. 011/2020 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À EVENTUAL
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS EM GERAL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS
PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA
PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARNAÍBA PE, Licitação
Eletrônica nº 831967, com isso informa aos interessados que
a fase abertura de proposta acontecerá no dia 18/09/2020 as
08h00min e a sessão de lances terá início no dia 18/09/2020 ás
10:00 horas no site: www.licitacoes-e.com.br. Mais informações
podem ser obtidas diretamente na sede da Prefeitura Municipal de
Carnaíba - PE, situado à Rua Presidente Kennedy, nº 283, Centro,
Carnaíba PE inscrita no CNPJ sob o nº. 11.367.414/0001-70 Fone/Fax: (087)3854-1286 e e-mail: [email protected].
br. Carnaíba - PE, 15 de setembro de 2020 - Maria Pereira Lopes
– Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 110/PMI/SMA/2020. CPL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/PMI/SMA/2020. A contratação
de empresa especializada na prestação dos serviços em
fornecimento de mão de obra terceirizada de apoio administrativo
para exercerem funções ligadas aos tratores agrícolas municipais
com atuação em todo o Município do Ipojuca. VALOR: R$
Ano XCVII • NÀ 173 - 9
833.184,32. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do
dia 16/09/2020 às 08h00min até o dia 30/09/2020 às 09h00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/09/2020 às 09h00min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30/09/2020 ás
11h00min, os horários são de Brasília. A retirada do edital será
exclusivamente através do sítio www.licitacoes-e.com.br, número
834869 e a formalização de consultas e as respectivas respostas,
serão feitas através do próprio sistema no campo “mensagens”,
no link correspondente a este edital. Mais informações através do
Fone: (81)3551-1156 ramal 213, Ipojuca-PE, 15/09/2020. José
Heleno Alves – Secretário Municipal de Agricultura.(*)(**)(***)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº
096/PMI/SEINFRA/2020.
CPL. TOMADA DE PREÇO Nº 018/PMI/SEINFRA/2020.
DECLARAÇÃO
DE
VENCEDOR
APÓS
RECURSO
ADMINISTRATIVO – Contratação de empresa especializada de
engenharia, para execução das obras de construção da Praça
Novo Tempo do Bairro 13, no Distrito de Nossa Senhora do Ó,
no Município de Ipojuca/PE. A CPL resolve declarar vencedora a
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.408.234/000111, após resultado de Recurso Administrativo referente a
TOMADA DE PREÇO Nº 018/PMI/SEINFRA/2020. Valor Total R$
567.668,22. Ipojuca, 15/09/2020. Erasmo Siqueira – Presidente
CPL, Ozael Pinto Brandão – Membro CPL; Josineide Pereira
da Silva – Membro CPL; Mauro César Leite Siqueira – Membro
CPL; Paula Deize Gomes do Nascimento – Membro CPL (*)(**)
(***)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 026/FMS/2020. CPL. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 017/FMS/2020. O Registro de Preço para a
Aquisição de cobertas especiais para tratamento de feridas e
utilização no Programa de cuidados com a pele, para suprir a Rede
Municipal de Saúde, garantindo o aporte farmacêutico necessário
para o funcionamento das Unidades de Saúde do Município do
Ipojuca /PE, VALOR: R$ 1.108.138,20. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: a partir do dia 16/09/2020 às 08h00min até o
dia 30/09/2020 às 09h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS:
30/09/2020 às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 30/09/2020 ás 11h00min, os horários são de Brasília.
A retirada do edital será exclusivamente através do sítio www.
licitacoes-e.com.br, número 834623 e a formalização de consultas
e as respectivas respostas, serão feitas através do próprio sistema
no campo “mensagens”, no link correspondente a este edital. Mais
informações através do Fone: (81)3551-1156 ramal 213, IpojucaPE, 15/09/2020. WENDEL FRANÇA – Secretário Municipal de
Saúde (*)(**)(***).
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação torna público o agendamento
da sessão para abertura de Proposta de Preços referente
ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/PMI/SEINFRA/2020.
CONCORRÊNCIA Nº 006/PMI/SEINFRA/2020. Obras e/ou
serviços de Engenharia. Contratação de empresa especializada
na área de engenharia, para execução das obras de requalificação
e ampliação do mercado publico de Camela, no Distrito de
Camela, no Município do Ipojuca/PE, de interesse da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras. Essa CPL julga Habilitadas
as seguintes Empresas: NUNES CAVALCANTI CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ 08.100.434/0001-75, BL CONSTRUTORA E
SERVICE LTDA -ME, CNPJ 14.780.722/0001-10, MARBELLA
RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 08.117.778/0001-97, L&R SANTOS CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ 07.408.234/0001-11, CONSTRUTORA SAM LTDA,
CNPJ 11.520.665/0001-42, ANDRADE PONTES ENGENHARIA
E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.053.050/0001-01, CINZEL
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.059.768/0001-42. Fica designada
o dia 21/09/2020 as 11:00hs, em sessão por transmissão por
videoconferência no link:https://meet.google.com/aeq-jqwn-uiw,
15/09/2020. Erasmo Siqueira – Presidente CPL, Ozael Pinto
Brandão – Membro CPL; Josineide Pereira da Silva – Membro
CPL; Mauro César Leite Siqueira – Membro CPL; Paula Deize
Gomes do Nascimento – Membro CPL (*)(**)(***)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
OURO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 50/2020- PREGÃO
ELETRONICO Nº 34/2020- Licitação Nº 835366- Objeto Aquisição
parcelada de gêneros alimentícios destinados ao Fundo Municipal
de Saúde de Lagoa do Ouro/PE. Início do acolhimento das
propostas: a partir do dia: 16/09/2020 às 13:00h. Limite para
acolhimento das propostas: dia 23/09/2020 as 08:00 Abertura das
Propostas: dia 23/09/2020 as 08:00 Início da sessão de disputa: às
13:00h do dia 23/09/2020. Valor (R$): 152.400,80. Referência de
tempo: horário de Brasília. O edital completo será disponibilizado
para consulta e cópia exclusivamente na internet no endereço:
www.licitacoes-e.com.br - Informações e Edital: Junto à CPL de
segunda a sexta-feira de 08:00 às 12:00h, na Rua do Progresso,
38- Centro- Lagoa do Ouro-PE, CEP: 55.320-000, ou pelo Fonefax (87) 3785-1187, Cicero Leandro Vieira - Pregoeiro - Lagoa do
Ouro, 15/09/2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. Proc. Nº 028/2020 Pregão
Eletrônico nº 003/2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
DE PAREDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Conforme
especificações constantes no termo de referência. E valor
Orçado de: R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais). Início
do acolhimento das propostas: 16/09/2020 das 08:30h ás 13:30h.
Encerramento do acolhimento das propostas: 25/09/2020 ás
10:00h. Abertura das Propostas: 25/09/2020 às 10:00h. Abertura
da sessão pública de lances no dia 25/09/2020, às 10:30h. Edital
disponível no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações no
e-mail: [email protected]. SIMONE ALVES DE SOUZAPREGOEIRA.