Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - Recife, 9 de agosto de 2022 - Página 15

  1. Página inicial  > 
« 15 »
DOEPE 09/08/2022 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 09/08/2022 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 9 de agosto de 2022
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO – PL.Nº.627.2022.CPL.HUOC.PE.084.
HUOC – Registro de Preço para fornecimento eventual de materiais
e insumos diversos para máquina de esterilização compatível com
modelo sterrad 100s, para atender a demanda do HUOC. Valor
total estimado R$ 834.802,01 (oitocentos e trinta e quatro mil,
oitocentos e dois reais e um centavo). O pregão eletrônico ocorrerá
no sistema do PE Integrado no site www.peintegrado.pe.gov.br no
dia 24/08/2022 às 9h (horário de Brasília). O início de recebimento
das propostas no sistema será a partir do dia 09/08/2022 às 8h até
o dia 24/08/2022 as 08:30h. Carlos Alberto da SIlva, Pregoeiro em
Exercício - CPL/HUOC.

INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO
– IPA
CT. IPA/NUJ Nº 19/2022. Contratado: LOCCUS DO BRASIL
LTDA, CNPJ: 05.094.718/0001-08. Objeto: Aquisição de 10
(dez) reagentes visando o atendimento das necessidades
do centro de laboratórios multiusuários – CLM-IPA. Valor: R$
2.800,00 (dois mil, oitocentos reais). PL: 19/2021, PE: 11/2021.
Vigência: 1 (um) ano. Início/Assinatura: 29/07/2022. -- CT. IPA/
NUJ Nº 20/2022. Contratado: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO
BRASIL LTDA, CNPJ: 11.909.227/0001-70. Objeto: Aquisição
de 10 (dez) reagentes visando o atendimento das necessidades
do centro de laboratórios multiusuários – CLM-IPA. Valor: R$
28.600,00 (vinte e oito mil, seiscentos reais). PL: 19/2021, PE:
11/2021. Vigência: 1 (um) ano. Início/Assinatura: 29/07/2022
-- CT. IPA/NUJ Nº 21/2022. Contratado: LIFE TECHNOLOGIES
BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA
BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ: nº 63.067.904/0005-88. Objeto:
Aquisição de 50 (cinquenta), reagentes, 20 (vinte) soluções,
20 (vinte) septos e 10 (dez) tubos visando o atendimento das
necessidades do centro de laboratórios multiusuários – CLMIPA. Valor: R$ 162.129,10 (cento e sessenta e dois mil, cento e
vinte e nove reais e dez centavos). PL: 19/2021, PE: 11/2021.
Vigência: 1 (um) ano. Início/Assinatura: 29/07/2022 -- CT. IPA/NUJ
Nº 22/2022. Contratado: JFG AUDITORES E CONSULTORES
S/S ME, CNPJ: 10.449.384/0001-88. Objeto: Serviços para
realização de Auditoria Contábil, visando à elaboração de parecer
de Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis
do exercício de 2022. Valor: R$ 49.200,00 (quarenta e nove
mil e duzentos reais). Vigência: 1 (um) ano. Início/Assinatura:
03/08/2022. BARTOLOMEU MONTEIRO – Diretor-Presidente

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE
PERNAMBUCO - IRH
COMISSSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO – CPL1
AVISO DE DISPENSA
SEI Nº 0030308307.000057/2022-11
Processo nº 0129.2022 – DL nº 0013.2022 - Objeto: Dispensa
Emergencial para aquisição dos seguintes insumos: Bolsas
Adjuvantes de Ostomia, Materiais para Endoscopia e MMH’s
diversos, para o HSE, pelo período de 180 dias, no valor total
estimado de R$ 759.770,5384. Recebimento das propostas até
12/08/2022, às 09h00min. O Termo de Referência na íntegra
poderá ser retirado no site www.peintegrado.pe.gov.br. Outras
informações: (81) 3183-4697 e 3183-4620. Recife, 08/08/2022.
João Luiz Vieira de Oliveira – Pregoeiro CPL I.

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE
PERNAMBUCO - IRH
COMISSSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO – CPL1
AVISO DE LICITAÇÃO
SEI 0030308288.000110/2022-41
PL nº 0120.2022.CPL-I.PE.0058.IRH-PE.SASSEPE - Objeto:
formação Registro de Preços para a eventual aquisição
de CURATIVOS DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVAVAC, com comodato gratuito de equipamento para terapia por
pressão negativa, para utilização no Hospital dos Servidores
do Estado de Pernambuco – HSE, para o período de 12
meses, no valor total estimado de R$ 488.206,9890. Abertura das
propostas: 23/08/2022 às 09h00min. Início de disputa: 23/08/2022
às 09h10min (horário de Brasília).
SEI 0030308307.000004/2022-91
PL
nº
0122.2022.CPL-I.PE.0059.IRH-PE.SASSEPE
Objeto: Registro de Preço para aquisição de ATADURA
GESSADA 20CM, COLAR CERVICAL P, COLAR CERVICAL PHILADELPHIA, COM ABERTURA PARA TRAQUEOSTO, COM
O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO*,
necessários nesta Unidade Hospitalar, pelo período de 12
(doze) meses, no valor total estimado de R$ 372.944,0370.
Abertura das propostas: 23/08/2022 às 14h00min. Início de
disputa: 23/08/2022 às 14h10min (horário de Brasília).
SEI 0030308152.000620/2022-53
PL
nº
0124.2022.CPL-I.PE.0061.IRH-PE.SASSEPE
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição
de MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 4, visando atender
a demanda do Hospital dos Servidores do Estado de
Pernambuco – HSE, para o período de 12 meses, no valor
total estimado de R$ 1.560.865,4447. Abertura das propostas:
24/08/2022 às 09h00min. Início de disputa: 24/08/2022 às
09h10min (horário de Brasília).
SEI 0030308152.001004/2021-39
PL
nº
0123.2022.CPL-I.PE.0060.IRH-PE.SASSEPE
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição
de MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E DIVERSOS,
visando atender demanda do Hospital dos Servidores do
Estado de Pernambuco – HSE, para o período de 12 meses, no
valor total estimado de R$ 245.809,9893. Abertura das propostas:
24/08/2022 às 14h00min. Início de disputa: 24/08/2022 às
14h10min (horário de Brasília).
SEI 0030308152.000890/2021-83
PL
nº
0125.2022.CPL-I.PE.0062.IRH-PE.SASSEPE
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição
de
MEDICAMENTOS
ANTINEOPLÁSICOS
ORAIS
E
IMUNOTERAPIA, visando atender a demanda do Hospital dos
Servidores do Estado de Pernambuco – HSE, para o período
de 12 meses, no valor total estimado de R$ 2.078.074,3834.
Abertura das propostas: 25/08/2022 às 09h00min. Início de
disputa: 25/08/2022 às 09h10min (horário de Brasília).

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
SEI 0030308288.000084/2022-51
PL nº 0126.2022.CPL-I.PE.0063.IRH-PE.SASSEPE - Objeto:
Registro de Preços para a eventual aquisição de Materiais
Médico
Hospitalares
(MATERIAL
CIRÚRGICO
GINECOLÓGICO), visando atender a demanda do Hospital
dos Servidores do Estado de Pernambuco – HSE, pelo
período de 12 (doze) meses, no valor total estimado de R$
381.508,3300. Abertura das propostas: 25/08/2022 às 14h00min.
Início de disputa: 25/08/2022 às 14h10min (horário de Brasília).
SEI 0030308152.001163/2021-33
PL
nº
0127.2022.CPL-I.PE.0064.IRH-PE.SASSEPE
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição
de MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES, ANESTÉSICOS
e DIVERSOS, visando atender a demanda do Hospital dos
Servidores do Estado de Pernambuco – HSE, para o período
de 12 meses, no valor total estimado de R$ 1.580.773,2915.
Abertura das propostas: 26/08/2022 às 09h00min. Início de
disputa: 26/08/2022 às 09h10min (horário de Brasília).
O edital está disponível nos sites: www.peintegrado.pe.gov.br
ou www.sei.pe.gov.br. Dúvidas podem ser dirimidas através do
telefone: (81) 3183-4697/4620, no horário de 08h às 14h ou pelo
email: [email protected] e/ou [email protected]. Recife, 08 de
Agosto de 2022. João Luiz Vieira de Oliveira – Pregoeiro.

POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
Ata de Registro de Preços/ARP nº 26443481/2022-UNAJUR/
PCPE, oriunda do Processo nº 004.2022.CPL.PE.0004.POLCIVSDS. Objeto: Eventual aquisição de bebedouros para atender às
necessidades da PCPE, sob o regime de fornecimento imediato.
Contratada: , CNPJ: 45.924-267/0001-03. Valor: R$ 74.784,00
(setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais).
Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura.
Nehemias Falcao de Oliveira Sobrinho. Chefe da Polícia Civil.

DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO AO
SISTEMA DE SAÚDE - DASIS
AVISOS DE LICITAÇÕES
PROCESSO Nº 0195.2022.CPL I.PE.0010.DASIS–objeto: Reg.
preços por 12 (doze) meses para fornec. eventual de nutrição
parenteral para atender as demandas do Centro Médico Hospitalar
da PMPE/CBMPE.Valor estimado R$ 1.473.331,86. Proposta:
até 23/AGO/22 às 08:00hs. Disputa: 23/AGO/22 às 09:00hs
(horário de Brasília).
PROCESSO Nº 0219.2022.CPL I.PE.0013.DASIS–objeto:
Reg. preços por 12 (doze) meses para fornec. eventual de
medicamentos sujeitos a controle especial para atender as
demandas do Centro Médico Hospitalar da PMPE/CBMPE.Valor
estimado R$ 543.215,265.Proposta: até 24/AGO/22 às 08:00hs.
Disputa: 24/AGO/22 às 09:00hs (horário de Brasília). Os editais
encontram-se no site www.peintegrado.pe.gov.br
RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO Nº 0320.2022.CPL I.PE.0026.DASIS-Objeto:
Aquisição de transdutores para serem montados e instalados
no ultrassonógrafo, marca SAEVO, modelo FT422, no setor
de ultrassom do Centro Médico Hospitalar da PMPE/CBMPE.
Justificativa: ausência de propostas para os itens. Recife-PE,
08AGO22, Sergio José Nogueira de Oliveira/Presidente da CPL
I/DASIS.

PORTO DO RECIFE
CONTRATO
Processo LICON nº 092/2022, Modalidade: Adesão nº 001/2022,
Objeto: prestação de serviços de reserva, emissão e entrega
de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais
e demais serviços correlatos, através de disponibilização de
sistema informatizado para atender as demandas dos órgãos da
Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes
do Poder Executivo do Estado de Pernambuco. Contratada:
BRASLUSO TURISMO LTDA, CNPJ: 09.480.880/0001-15.
Contrato nº 2022/059/00. Valor global: R$ 180.207,60 (cento e
oitenta mil e duzentos e sete reais e sessenta centavos).Vigência:
12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 13.303/16. Luciana
Uchoa – Assessora de Licitações e Contratos.

UPE - CAMPUS GARANHUNS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 0001.2022-UPE – CAMPUS GARANHUNS, Proc.
0078.2021.CCPLE-VI.PE.0073.SAD, Consumo de Saldo da ARPC
nº 0025.00.2021.GOV.SAD.PE. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial
para a UPE - Campus Garanhuns. CONTRATADA: AJ SERVICOS
DE MAO DE OBRA EIRELI, CNPJ 02.633.573/0001-88. Valor
anual: R$ 97.741,32. Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023. Data da
assinatura: 01/08/2022. Rosângela E. A. Falcão - Diretora

UPE Campus Petrolina
Aditivo 001 ao Termo de Adesão 002.2020.FFPP.001 ao Contrato
Mater
002/SAD/SEADM/2020.
Contratante:Secretaria
de
Administração de Pernambuco. Contratada: Consórcio Rede PE
Conectado II - Lote I. Contratante FACULDADE DE FORMAÇÃO
DOS PROFESSORES DE PETROLINA-FFPPObjeto: Ajuste na
composição do Consórcio contratado. Recife,16/06/21.

UPE Campus Petrolina
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022
CONTRATO Nº 004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0143/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167.2021.CCPLE-V.
PE.0143.SAD.
CONTRATADA:
RM
TERCEIRIZAÇÃO
E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, CNPJ:
05.465.222/0001-01. OBJETO DO CONTRATO: Prestação
de Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias
(Diurno). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho:
12.122.0444.4399.0000, Fonte: 0101000000, Nota de Empenho:
2022NE000150 de 01/08/2022. VALOR GLOBAL: R$
60.462,12 (Sessenta mil quatrocentos e sessenta e dois reais e
doze centavos). PRAZO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados
a partir de 05/08/2022, data de sua assinatura.

UPE Campus Petrolina
PROCESSO LICITATÓRIO FRACASSADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045.2022.CPL.FFPP.PE.0004.
UPE-PETROLINA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022.

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de
eletrodomésticos para a UPE Campus Petrolina, conforme
especificações do Edital. Valor: R$403.943,6432 (quatrocentos e
três mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) distribuídos para órgãos participantes conforme Termo
de Referência. CERTAME FRACASSADO 03/08/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Notificação da Aplicação de Penalidade e do TCC
Notifico a empresa SUPERMERCADOS CATAMARA LTDA, CNPJ
nº 07.538.967/0001-70, da Decisão de Aplicação de Penalidade,
publicada no DOE de 05/08/2022, no PAAP 067/2017 – CPAAP,
sei nº 0001200201.000091/2021-84, referente ao processo
licitatório nº 418.2016.II.PE.312.SEE, para apresentação de
recurso no prazo 05 (cinco) dias úteis, conforme arts. 33 e 39, do
Decreto nº 42.191/2015, e do Termo de Constituição de Crédito
não Tributário do Estado de Pernambuco – TCC, nos termos do
art. 3º, da Lei nº 13.178/2006, para quitar o débito exigido ou
oferecer impugnação quanto à exigibilidade do crédito no prazo de
10 (dez) dias úteis, contados desta publicação, ante a constatação
de endereço incerto ou ignorado. O Processo Administrativo
encontra-se com vista franqueada ao interessado, no endereço
eletrônico [email protected], mediante solicitação, ou na
Avenida Engenheiro Antônio de Góes, nº 194, 11º andar, Edifício
Fred Dubeux, Bairro do Pina, nesta cidade, podendo exercer seu
direito de recurso e de impugnação pelas mesmas vias. Recife,
05 de agosto de 2022. Ana Cláudia Vaz de A. F. Maia. Presidente
da CPAAP.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO- SECTI
Aditivo 004 ao Termo Adesão 003.2019.SECTI.001 ao Contrato
Mater 003/SAD/SEADM/2019. Contratante: Secretaria de
Administração de Pernambuco. Contratada: Claro S/A.
Contratante aderente: Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Inovação. Objeto: acréscimo e supressão de serviços e
especificação da dotação orçamentária. Vigência: 08/08/22 até
30/11/23. Valor: R$ 19.210,70. Recife, 08/08/22.
1º Termo Aditivo ao Contrato 13/21.Objeto: acréscimo de
25% ao valor inicial atualizado do contrato a partir de 27/07/22.
Contratada: Brasluso Turismo. Ltda, CNPJ 09.480.880/0001-15.
Valor total atualizado R$ 5.762,77. Recife, 27/07/22.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Aditivo 003 ao Termo de Adesão 002.2020.SDS.001 ao Contrato
Mater 002/SAD/SEADM/2020. Contratante: Secretaria de
Administração de Pernambuco. Contratada: Consórcio Rede PE
Conectado II - Lote I. Contratante aderente: Secretaria de Defesa
Social. Objeto: acréscimo e supressão de serviços, e especificação
da dotação orçamentária. Vigência: 04/08/22 à 30/04/24. Valor
global estimado: R$ 12.582.454,58. Recife, 04/08/24.

Ano XCIX Ć NÀ 151 - 15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AOS CONVÊNIOS DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DE Nº 26/2014,
27/2014
e
28/2014:
Concedente:
SEDUH/Convenente:
MUNICÍPIO DE JUREMA, cujo objeto e a prorrogação do prazo
de vigência por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, pelo
período de 09/08/2022 à 08/08/2023. 08 de agosto de 2022. Data
da celebração: 04/08/2022. Samuel Vieira de Andrade, Secretário
Executivo de Governança e Articulação.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES - GGLIC
AVISO DE REVOGAÇÃO
PL Nº 001/2021, CPL – CC Nº 001/2021 - OBJETO:
“CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
DE
ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E PAISAGISMO DAS ESTACAS
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 15.000 E 16.000, DO TRECHO ENTRE
A PONTE SOBRE O RIO CAPIBARIBE E O VIADUTO 2 (RAMAL
EXTERNO), A IMPLANTAÇÃO COMPLETA DA VIA DA ESTACA
10.000 E A EXECUÇÃO DA CALÇADA COMPARTILHADA
ENTRE AS ESTACAS 17.000+0,00 E 17.006+18,24”. Por razões
de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse
público deverá ser satisfeito de uma forma mais adequada,
REVOGO o processo licitatório em epígrafe, com fulcro nos artigos
49, § 3º e 109, I, “c” da Lei 8.666/93, conjugado com o Edital
(subitem 16.19) e Súmula nº 473 do STF. Recife/PE, 08/08/2022.
Giovani Aguiar de Azevedo, Secretário Executivo de Gestão de
Investimentos – SEGIN/SEDUH.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES - GGLIC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022, CPL – TOMADA DE
PREÇOS Nº 014/2022 - OBJETO: “EXECUÇÃO COMPLETA
E PERFEITA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS
UNITÁRIOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CALÇADO – PE”.
SESSÃO INICIAL: 26/08/2022, às 11h00. Valor Estimado: R$
1.746.673,18. LOCAL: Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Habitação - SEDUH, sito à Estrada do Barbalho, nº 889-A,
Iputinga, Recife/PE. O Edital estará à disposição dos interessados
no site: www.peintegrado.pe.gov.br ou na sala da GGLIC/SEDUH,
no endereço já mencionado, através de contato prévio pelo
telefone (81) 3181-3311 ou pelo e-mail [email protected],
mediante entrega de um CD-R/DVD-R virgem e preenchimento de
formulário com dados da empresa. Recife, 08/08/2022. François
Mitterrand Cabral da Silva. Presidente da CPL – SEDUH/PE.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO
EXTRATO - CONTRATO - TERMO DE FOMENTO
CT nº 036/2022.
P.L nº 0059/2022.
P.E nº 0009/2022
Contratante: SDA.
Contratada: JACKSON MENDES DE SOUZA GASPLAN
SOLUÇÕES RENOVAVEIS EIRELI - GASPLAN SOLUÇOES
RENOVÁVEIS.
Objeto: Execução de obras de engenharia civil na construção
do Parque de Exposições e Feiras Agropecuárias, localizado na
cidade de Jucati/PE.
Valor Total: R$ 98.990,00
Notas de Empenho: 2022NE000576 de 12/07/2022.
Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura.
Data de Assinatura do Contrato: 13/07/2022.
Termo de Fomento nº 015/2022.
Sociedade dos Criadores de Surubim.
Objeto: Realização da 43ª Exposição de Animais de Surubim, no
período de 17 de agosto de 2022 a 21 de agosto de 2022, no
Município de Surubim/PE.
Valor: R$ 150.000,00.
Nota de Empenho: 2022NE000605 de 02/08/2022.
Vigência: 90 dias a partir da data de assinatura.
Assinado: 03/08//2022.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019.
Contratante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E HABITAÇÃO. Contratada: ELMAR W R DOS SANTOS
REFRIGERAÇÃO EPP. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência do contrato em epígrafe por mais 12 (doze) meses,
correspondente ao período de 01/08/2022 a 31/07/2023. Valor:
R$ 102.649,56. Celebração: 25/07/22. ANDRESSA CAROLAINE
LUCIO GADELHA. GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS – GGAF – SEDUH/PE.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E FINANCEIRA DE Nº 10/2022: Concedente: SEDUH/
Convenente: MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, cujo objeto e o ajuste
dos valores do Convênio, que passaram do valor original de
R$ 1.507.316,72 (um milhão, quinhentos e sete mil trezentos
e dezesseis reais e setenta e dois centavos), para o valor de
R$1.437.390,16 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil
trezentos e noventa reais e dezesseis centavos), sendo R$
1.408.642,36 (um milhão, quatrocentos e oito mil seiscentos e
quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) do concedente, e
R$ 28.747,80 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e sete reais
e oitenta centavos) de contrapartida, consoante o novo plano de
trabalho atualizado. 08 de agosto de 2022. Data da celebração:
08/08/2022. Samuel Vieira de Andrade, Secretário Executivo de
Governança e Articulação.

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA Nº 0143/2020-SEE. CONTRATADA:
ENSEADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: nº
04.177.700/0001-07. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual
e de sua execução por mais 60 dias, com vigência no período
de 07/12/2022 a 04/02/2023 e execução no período 09/08/2022 a
07/10/2022. Data de assinatura: 08 de agosto de 2022.
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA Nº 0005/2021-SEE. CONTRATADA:
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA. CNPJ: nº 05.625.079/000160. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
25.975,74. Data de assinatura: 08 de agosto de 2022.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
AVISO DE JULGAMENTO DE PREÇO - CPLOSE
PL.011.2022.CC.010.2022. OBJETO: Reforma e ampliação
da EREM ESCRITOR JOSÉ DE ALENCAR, localizada no
município de Paulista - PE. EMPRESAS CLASSIFICADAS:
Construtora FJ Ltda, Potenza Construções Eireli, Construtora
SBM Ltda, Quality Empreendimentos Ltda e Pontual Construções
Ltda. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Gerber Construções
Ltda, Agil Empreendimentos e Serviços Eireli, AJP Engenharia
Ltda e L&R Santos Construções Ltda. EMPRESA VENCEDORA:
CONSTRUTORA FJ LTDA (R$ 1.437.814,01). O prazo recursal se
encontra aberto. Recife, 08 de agosto de 2022. FRANCIMILTON
DOS SANTOS - Presidente da CPLOSE

SECRETARIA DA FAZENDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I
AVISO DE LICITAÇÃO - Processo n.º 0028.2022.CPL-I.
PE.0011.SEFAZ-PE
Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de confecção de carimbos e chaves, consertos e substituições de
fechaduras diversas para Secretaria da Fazenda de Pernambuco,
SEFAZ-PE. Valor total estimado: R$ 18.110,51. Propostas
até: 19/08/2022 às 09h. Início da disputa: 19/08/2022 às 10h.
Horários de Brasília-DF. O Edital, na íntegra, poderá ser retirado
no site www.peintegrado.pe.gov.br. Informações pelo fone: (81)
3183 5742 ou pelo email [email protected]. Recife, 08 de
agosto de 2022. Odacy Wellington da Silva – Pregoeiro.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS
Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2021, CONTRATANTE:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS
- SIRH. CONTRATADA: Nunes & Cavalcanti Construções Ltda.
CNPJ Nº 08.100.434/0001-75. Objeto: Supressão no valor de R$
69.486,93 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais
e noventa e três centavos) equivalente ao percentual de 11,41% do
valor contratual e o acréscimo de R$ 189.088,37 (cento e oitenta
e nove mil oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) equivalente
ao percentual de 31,04% do valor inicial do contrato totalizando
um percentual aditado de 39,37% passando o valor contratual a
ser de R$ 779.334,39 (setecentos e setenta e nove mil trezentos e
trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). Recife, 08/08/2022.

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
    • Polêmica
    • Polícia
    • Política
    • Saúde
    • TV
O que procura?
Categorias
Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
Agenda
julho 2025
D S T Q Q S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« mar    
Copyright © 2025 Tribunal Processo