Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - 18 - Ano XCV• NÀ 132 - Página 18

  1. Página inicial  > 
« 18 »
DOEPE 20/07/2018 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 20/07/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

18 - Ano XCV• NÀ 132
SECRETARIA DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 005/2018. OBJETO: Prestação de serviços de
mão de obra especializada em Tele Atendimento CONTRATADA:
IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA . CNPJ: 16.853.728/000104. VALOR GLOBAL: R$ 272.494,92 (duzentos e setenta e
dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois
centavos). NOTA DE EMPENHO: 2018NE000176. VIGÊNCIA:
de 19/06/2018 a 18/06/2019. PROCESSO: nº 0006/2018.CPL.
PE.0002.SCGE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 SCGE.
- Caio Eduardo Silva Mulatinho - Secretário Executivo da
Controladoria-Geral do Estado
(F)

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
92. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução
por mais 150 dias, com vigência no período de 01/09/2018 a
28/01/2019 e execução no período 04/05/2018 a 30/09/2018. Data
de assinatura: 04 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE
OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0055/2017-SEE.
CONTRATADA: ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. CNPJ:
nº 03.930.312/0001-92. Constitui objeto deste termo a retificação
do caput da Clausula Primeira do 2° Termo Aditivo ao Contrato n°
0055/2017, para que, onde se lê, “de 03/06/2018 a 31/08/2017”,
leia-se “ 03/06/2018 a 31/08/2018”.
(F)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 066/2017-GAB/SDS –
OBJETO: A prorrogação por mais 83 (oitenta e três) dias do
prazo da execução contratual, correspondente ao período
de 20/07/2018 a 10/10/2018; CONTRATADA: PROJETAR
CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME. ORIGEM: Proc. nº
020/2017-CPL I/SDS; Tomada de Preços nº 003/2017-CPL I/SDS.
Recife-PE, 19JUL2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
(F)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE
EXTRATO
TERMOS DE ACEITE para o Co-Financiamento do Serviço de
Atendimento às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE),
no âmbito dos Centros de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS, conforme Resolução da CIB nº 01/2017 e
Portaria SDSCJ nº 141 de Junho/2017. Objeto: Repasse Fundo
a Fundo aos Municípios abaixo relacionados: 004/17 - Petrolina.
Valor Mensal: R$ 8.000,00 (oito mil reais). Vigência: 01/07/2017 à
31/12/2017. 005/17 - Olinda. Valor Mensal: R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Vigência: 01/07/2017 à 31/12/2017. TERMO DE ACEITE para
o Co-Financiamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para os Adolescentes e Jovens na Modalidade de Centro da
Juventude no âmbito do Programa Vida Nova, conforme Resolução
da CIB nº 01/2017 e Portaria SDSCJ nº 173 de Junho/2017. Objeto:
Repasse Fundo a Fundo. 001/17 - Petrolina. Valor Mensal: R$ 400,00
(quatrocentos reais). Vigência: 01/01/2017 à 31/12/2017. TERMOS
ADITIVOS aos Termos de Aceite do Serviço Socioassistencial
cofinanciado por meio do Sistema de Transferência Fundo a Fundo,
conforme Resolução da CIB nº 01/2017 e Portaria SDSCJ nº 140,
de junho/2017. Objeto: Reprogramação de saldos dos recursos
cofinanciados, de serviços paralisados, para serem reprogramados a
outros serviços cofinanciados, para os Municípios abaixo relacionados:
FLORESTA. De: 002/13 - ATITUDE. Valor a ser Transferido: R$
212.236,64 (duzentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e
sessenta e quatro centavos). Custeio. Para: 113/13 - PAIF (CRAS).
Valor a ser Recebido: R$ 212.236,64 (duzentos e doze mil, duzentos
e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Custeio; LAGOA
DOS GATOS. De: 028/13 - CCA. Valor a ser Transferido: R$ 331,80
(trezentos e trinta e um reais e oitenta centavos), Investimento. Para:
010/13 - PAIF (CRAS). Valor a ser Recebido: R$ 331,80 (trezentos e
trinta e um reais e oitenta centavos), Investimento.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CPLOSE
AVISO DE LICITAÇÃO
PL.013.2018.CC.008.2018. OBJETO: Construção da ESCOLA
JOÃO PEREIRA SOBRINHO, localizada em Xexéu - PE. VALOR:
R$ 7.304.071,28. DATA DE ABERTURA: 23/08/2018 às 14:00
h. O Edital encontra-se disponível no Painel de Licitações no
endereço www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 19 de julho de 2018.
FRANCIMILTON DOS SANTOS - Presidente da CPLOSE.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
35° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 45.716,62.
Data de assinatura: 08 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0285/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 00.120.518/0001-69. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 103.864,43.
Data de assinatura: 31 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
37° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
25.387,01. Data de assinatura: 07 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
37° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0275/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 110.125,04.
Data de assinatura: 03 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0055/2017-SEE. CONTRATADA: ACR
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. CNPJ/MF: 03.930.312/0001-

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
32° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0282/2014-SEE CONTRATADA: ALCA
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 05.205.071/0001-44. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 23.904,95.
Data de assinatura: 06 de junho de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0008/2017-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/
MF: 02.350.293/0001-62. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta do
Contrato para permitir o acréscimo no valor de R$ 350.982,56.
Data de assinatura 22 de março de 2018.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA FAZENDA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0013.2018.CPL-I.PE.0009.SEFAZ-PE
Recurso manifestado pela Empresa SUPRISERVI COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA julgado indeferido,
conforme desistência e alegações da recorrente constantes
do sistema e anexo aos autos. Empresa adjudicatária:
FUTURE TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA, CNPJ
Nº 01.933.257/0001-69, com proposta final no valor total R$
4.449.999,92. Propostas classificadas e desclassificadas vide Ata
da sessão pública, que poderá ser consultada, na íntegra, nos
sites www.sad.pe.gov.br/seadm ou www.peintegrado.pe.gov.br.
Processo adjudicado e homologado nesta data. Recife,
19.07.2018. Odacy Wellington da Silva – Pregoeiro.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
35° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0271/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
22.129,47. Data de assinatura: 14 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
35° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
67.925,02. Data de assinatura: 15 de junho de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0002/2018-SEE. CONTRATADA: NATAL
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 14.949.489/0001-57. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
120 dias, com vigência no período de 29/11/2018 a 28/03/2019
e execução no período 01/08/2018 a 28/11/2018. Data de
assinatura: 11 de junho de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
30° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
35.500,33. Data de assinatura: 15 de março de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
31° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
44.031,00. Data de assinatura: 16 de abril de 2018.
(F)

Recife, 20 de julho de 2018

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Dispensa de Licitação Nº 001/2016 CPL- Processo Nº 001/2016;
Contratante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO; Contratada:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO – CEPE CNPJ-MF
Nº 10.921.252/0001-07; 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2016;
Objeto: Prorrogação do prazo por 12 (doze) meses a partir de
15/07/2018 a 15/07/2019; Data da assinatura: 20 de junho de
2018. BRUNO DE MORAES LISBÔA - Secretário de Habitação.
(F)

SECRETARIA DE JUSTIÇA E
DIREITOS HUMANOS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE RECURSO
PL.007.CC.03/2017.CEL.
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE
EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO PRESÍDIO RORINILDO DA
ROCHA LEÃO – PALMARES/PE. RECURSOS PROVIDOS.
HABILITADAS: CONSTRUSEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA; SEVEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA; SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA;
ENSEADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; AB CORTE
REAL & CIA LTDA; CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA; L&R
SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA; PLÍNIO CAVALCANTI E
CIA LTDA; ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
INABILITADAS: CLORPAC CONSTRUTORA LTDA. Sessão de
abertura de proposta de preços designada para o dia 24/07/2018,
às 10:00h. Local: Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Praça
do Arsenal da Marinha, s/n, bairro do Recife, Recife/PE. Recife, 19
de julho de 2018. Francisco José de Araújo Gonçalves. Presidente
da CEL/SJDH.
(F)

SECRETARIA DE JUSTIÇA E
DIREITOS HUMANOS
EXTRATO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 24.140,00 (vinte e quatro mil e cento e quarenta
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 022/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 48.280,00 (quarenta e oito mil duzentos e
oitenta reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 023/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 48.280,00 (quarenta e oito mil duzentos e
oitenta reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 025/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 33.152,00 (trinta e três mil cento e cinquenta e
dois reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 026/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 027/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 110.441,00 (cento e dez mil quatrocentos e
quarenta e um reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA.
Secretário de Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 028/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 33.152,00 (trinta e três mil cento e cinquenta e
dois reais). PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 029/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 030/2016–
SJDH E A AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS-ABDESM. OBJETO:
a alteração na cláusula que trata sobre a execução financeira
do presente instrumento. Estabelecendo que o montante total
de recursos a serem empregados na execução do objeto é a
importância de R$ 10.985,00 (dez mil novecentos e oitenta e cinco
reais) PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário de
Justiça e Direitos Humanos.
1º TA AO CONVÊNIO N° 013/2015 - SJDH. CONTRATADO.
INDAPOL - FABIANA CORDEIRO COMÉRCIO ME. OBJETO:
prorrogação de vigência do Convênio nº 013/2015-SJDH, para
o período de execução de 24 meses, sendo de 30/10/2017 a
30/10/2019. PEDRO EURICO DE BARROS E SILVA. Secretário
de Justiça e Direitos Humanos.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
32° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
98.313,54. Data de assinatura: 30 de abril de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
33° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
19.290,00. Data de assinatura: 15 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DA MULHER
RESULTADO PRELIMINAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 – CHAPÉU DE PALHA MULHER DA PESCA ARTESANAL
A Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, através da Comissão Especial de Avaliação das Propostas, designada pela Portaria nº 009
de 31/05/2018 e publicada no DOE de 01/06/2018, torna público o Resultado Preliminar do Chamamento Público nº 003/2018, referente à
seleção de organizações sem fins econômicos, para a execução do Projeto Chapéu de Palha Mulher da Pesca Artesanal. Fica aberto o prazo
recursal legal de 03 (três) dias úteis, iniciando em 23/07/2018. Os recursos administrativos somente poderão ser interpostos por meio físico
na Secretaria da Mulher de Pernambuco, no endereço: Av. Cais do Apolo, nº 222, 4º andar, Bairro do Recife – Recife/PE. CEP: 50.030-905,
destinado a Márcia Aguiar, da Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de Gênero – GERAI, no período de 23/07/2018 a 25/07/2018,
no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, com o seguinte título: “Recurso – Chamamento Público nº 003/2018”.
Nº
01
02
03

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0090/2017-SEE CONTRATADA: KAENA
CONSTRUÇÕES. CNPJ/MF: 02.297.922/0001-38. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
60 dias, com vigência no período de 17/09/2018 a 31/10/2018
e execução no período 20/05/2018 a 03/07/2018. Data de
assinatura: 18 de maio de 2018.
(F)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0001/2018-SEE. CONTRATADA: GERBER
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ/MF: 24.556.524/0001-21. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
30 dias, com vigência no período de 01/10/2018 a 30/10/2018
e execução no período 03/06/2018 a 02/07/2018. Data de
assinatura: 25 de maio de 2018.
(F)

04
05
06
07
08

ORGANIZAÇÕES CLASSIFICADAS
ORGANIZAÇÃO
CNPJ
FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.700.956/0002-36
E EDUCACIONAL – FASE
GESTOS – SOROPOSITIVIDADE, COMUNICAÇÃO E
41.229.113/0001-40
GÊNERO
CASA DA MULHER DO NORDESTE - CMN
08.125.718/0001-16
INSTITUTO DIVERSIDADE, GÊNERO E EDUCAÇÃO –
21.322.290/0001-60
IDGE
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
10.333.399/0001-86
- IEDES
GRUPO CURUMIM GESTAÇÃO E PARTO
24.565.954/0001-00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA - CDC 03.970.166/0001-29
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DINÂMICAS DO
03.035.152/0001-18
CONDADO - ASMUDICON
ORGANIZAÇÕES DESCLASSIFICADAS

Nº

ORGANIZAÇÃO

CNPJ

LOTE

01

GRUPO CURUMIM
GESTAÇÃO E PARTO

24.565.954/0001-00

05

LOTE

CLASSIFICAÇÃO

01
02
03
04
05

APROVADAS,
CLASSIFICADAS E
HABILITADAS.

06
07
08

JUSTIFICATIVA DA NÃO
CLASSIFICAÇÃO
Não apresentou menor preço
em relação à concorrente ao
lote, conforme item 10 do Edital:
Critérios de Julgamento.

Silvia Cordeiro
Secretária da Mulher do Estado
(F)

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
    • Polêmica
    • Polícia
    • Política
    • Saúde
    • TV
O que procura?
Categorias
Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
Agenda
julho 2025
D S T Q Q S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« mar    
Copyright © 2025 Tribunal Processo