Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - Recife, 4 de dezembro de 2020 - Página 19

  1. Página inicial  > 
« 19 »
DOEPE 04/12/2020 - Pág. 19 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 04/12/2020 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 4 de dezembro de 2020
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Data de
abertura: 04/12/2020. Adiado “sine die”, por necessidade de
prestar esclarecimentos ao TCE/PE. Fernanda Spinelli, Pregoeira
da CCPLE II em exercício. Recife,03/12/2020.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº0047.2020.CPL.PE.0004.SECTI - OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução dos
serviços de tratamento de resíduos sólidos, inclusive locação de
contêiner com tampa, coleta e transporte para aterro sanitário
devidamente legalizado, para atendimento das demandas do
Espaço Ciência, em conformidade com as especificações e
condições constantes no Termo de Referência (Anexo I), cujo
valor máximo aceitável é de R$ 35.520,00. Entrega das Propostas
até 17/12/20 às 09:00h. Início da Disputa 17/12/20 às 10:00h,
horário de Brasília. Edital disponível no site www.peintegrado.
pe.gov.br ou no Portal de Licitações, site www.licitacoes.pe.gov.br.
Informações fone: 81 3183-5585. Recife-PE, 03/12/2020. Fátima
M. P. de Lima - Pregoeira–SECTI.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO
INTEGRADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o PL Nº 0068/2020 – TP Nº 0002/2020-CPL
II/SDS – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO
E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AIS 06 JABOATÃO DOS
GUARARAPES E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE GENÉTICA
FORENSE EDUARDO CAMPOS, localizado na Estrada da
Batalha, S/Nº - Bairro Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE.
Ao tempo que ADJUDICO o resultado do respectivo processo e
modalidade licitatória à empresa vencedora: AJP ENGENHARIA
LTDA EPP – CNPJ Nº 08.978.001/0001-17, com a Proposta
de Preços perfazendo o Valor Global de R$ 897.659,6206
(Oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e nove
reais e seis mil duzentos e seis décimos de centavos). Recife,
03/12/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR – Secretário
Executivo de Gestão integrada da SDS.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
AVISO DE ERRATA DE PUBLICAÇÃO – Na publicação do DOE
Nº 218 de 21.11.2020. Onde se lê: “HOMOLOGO o PL 0068.2020
– TP Nº 0001/2020-CPL II/SDS...”, Leia-se: “HOMOLOGO o PL
0060.2020 – TP Nº 0001/2020-CPL II/SDS...”. Recife, 03.12.2020.
FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR – Secretário Executivo de
Gestão Integrada da SDS.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I
AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE
O Pregoeiro da CPL I/SDS comunica a SUSPENSÃO SINE DIE
da abertura do PL.0090.2020.CPL-I.PE.0066.DAG-SDS, com
abertura marcada para o dia 04/12/2020 às 10h00, para ajustes
no Termo de Referência com base no Ofício nº 137/2020-CBMPEDLOG–DCS, da DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS, que
encaminhou a Folha de Informações e Despacho CBMPE-DLOGDCS (10087692) .Recife, 03/12/2020. ROGÉRIO FERREIRA DA
SILVA – Cap BM Pregoeiro e Presidente.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 067/2018-GAB/SDS– OBJETO:
Prorrogação da vigência do contrato mater por mais 12 meses,
de 03/12/2020 a 02/12/2021, Valor total de R$ 2.977.798,68;
NOTAS DE EMPENHO: 2020NE000925, de 01/12/2020 e a
n° 2020NE000926, de 01/12/2020, CONTRATADA: LOCAMIL
SERVIÇOS EIRELI. ORIGEM: ARP nº 030.2017.SAD, PL
138.2017.VI.093.2017.SAD. Recife-PE, 03DEZ2020. FLÁVIO
DUNCAN MEIRA JÚNIOR – Sec. Executivo de Gestão Integrada/
SDS(*)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Construção de Quadra Coberta Poliesportiva na Escola Indígena
LOTE 03: ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA PANKARARUS
– POVO PANKARARUS, localizada em Jatobá-PE Valor do
Contrato: R$ 760.352,39. Vigência: 300 dias a partir de 20 de
novembro de 2020.
62° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 85.789,33.
Data de assinatura: 10 de junho de 2020.

47° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0010/2016-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF: 00.392.213.0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 229.821,28.
Data de assinatura: 09 de abril de 2020.
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0056/2019-SEE. L&L CONSTRUÇÕES
EIRELLI. CNPJ/MF: 18.833.963/0001-31. I. Objeto: Alteração
da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a permuta de
serviços contratuais no valor total de R$ 27.231,38. II. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais 60
dias, com vigência até 26/06/2021 e execução até 25/01/2021.
Data de assinatura: 24 de novembro de 2020.
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0088/2018-SEE
CONTRATADA:
JACIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI. CNPJ/MF:
02.731.2018/0001-06. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual
e de sua execução por mais 360 dias, com vigência no período
até 29/01/2022 e execução no período até 01/10/2021. Data de
assinatura: 15 de outubro de 2020.
59° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0271/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
102.722,00. Data de assinatura: 25 de maio de 2020.

48° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0274/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. CNPJ/MF: 12.574.539/000133. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
78.483,47. Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2020.
49° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0274/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA. CNPJ/MF: 12.574.539/000133. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
186.082,31. Data de assinatura: 20 de março de 2020.
60° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
552.104,49. Data de assinatura: 10 de julho de 2020.
51° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0286/2014 SE CONTRATADA:
ENSEDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF:
04.177.700/0001-07. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no
valor total de R$ 52.652,14. Data de assinatura: 02 de junho de
2020.
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0080/2018- SEE CONTRATADA: CAPA
CONSTRUÇÕES, EVENTOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLIME. Objeto: Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de
sua execução por mais 540 dias, com vigência no período até
06/04/2022 e execução no período até 08/09/2021. Data de
assinatura: 15 de outubro de 2020.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA Nº 138/2018-SEE. CONTRATADA: EWG
SERVIÇOS LTDA. CNPJ: nº 10.572.071/00001-12. I. Objeto:
Acréscimo de serviços excedentes e extras no montante total de
R$ 95.018,76. Data de assinatura: 27 de novembro de 2020.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ERRATA

63° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 284.476,84.
Data de assinatura: 24 de julho de 2020.

EXTRATO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2016 –
DL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA; CNPJ/MF nº
69.950.053/0001-70; OBJETO: Estabelecimento de divisão do
valor do aluguel aos locadores de acordo com os percentuais
descritos na cláusula segunda.

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
CONTRATO Nº 012/2020. SEDUH/Contratada: LUCENA
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. CNPJ/MF:
02.662.464/0001-99 (*) CONTRATO Nº 018/2020: SEDUH/
Contratada: DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.
CNPJ/MF: 11.836.848/0001-71. (*)3º T.A AO CONTRATO Nº
022/2017: SEDUH/ Contratada: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
LTDA. CNPJ/MF: 03.401.987/0001-44. (*)1º T.A AO CONTRATO
N° 001/2020 – SEDUH/ Contratada: PRIMA ENGENHARIA DE
PROJETOS LTDA – EPP. CNPJ/MF: 06.352.269/0001-13. (*) 2º
T.A AO CTD Nº 029/2016 – SEDUH. CONTRATADO: GETÚLIO
GUTEMBERG SOUZA DE AZEVEDO. (*) 2º T.A AO CTD Nº
030/2016 – SEDUH. CONTRATADA: MARIA CECÍLIA MIRANDA.
(*) 2º T.A AO CTD n° 031/2016 – SEDUH. CONTRATADO: HELIO
COSTA MONTENEGRO DE OLIVEIRA. Todos com inteiro teor
disponível em http://www.portais.pe.gov.br/c/journal/view_article_
content?groupId=12855&articleId=57985595&version=1.0

SERVIÇOS LTDA. CNPJ: nº 10.572.071/00001-12. I. Objeto:
Acréscimo de serviços excedentes e extras no montante total de
R$ 350.613,86. Data de assinatura: 27 de novembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25 % PARA
MICROEMPRESAS – ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.
PL_Nº 00119.2020.CPL-III.PE.0059.SEDUC - formação de
Registro de Preço para eventual aquisição de fardamento
para todos os alunos da educação básica das escolas da rede
estadual para o ano letivo de 2021, conforme as disposições
contidas no Termo de Referência e respectivos anexos. Valor
estimado: R$ 17.698.879,5276 (dezessete milhões, seiscentos
e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos aproximadamente), Recebimento
de Propostas até: 18/12/2020 às 10h00. Disputa de preços:
18/12/2020 às 10h05 (Horário de Brasília). Edital disponível nos
sites www.peintegrado.pe.gov.br e www.licitacoes.pe.gov.br a
partir desta publicação. Recife, 03 de dezembro de 2020. Graça
Braga. Pregoeira da CPL III.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

GACE
CONTRATO Nº 0143/2020-SEE. CONTRATADA: ENSEADA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: nº 04.177.700/000107. Objeto: Reforma da ETE ALCIDES NASCIMENTO LINS,
localizada no município de Camaragibe-PE. Valor do Contrato: R$
1.025.689,85. Vigência: 270 dias a partir de 17 de novembro de
2020.

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA Nº 138/2018-SEE. CONTRATADA: EWG
SERVIÇOS LTDA. CNPJ: nº 10.572.071/00001-12. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 82.815,29.
Data de assinatura: 27 de novembro de 2020.

CONTRATO Nº 0030/2020. CONTRATADA: CONSTRUCAJ
CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: nº 00.120.518/0001-69. Objeto:

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA Nº 138/2018-SEE. CONTRATADA: EWG

NO EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO – Lei de Incentivo
ao Esporte. Proponente: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS (IDAFE). CNPJ/
MF N°17.860.546/0001-15, PUBLICADO NO D.O.E NO DIA
03/12/2020 ONDE SE LÊ: CNPJ/MF: 10.056.752/0001-28
LEIA-SE CNPJ/MF: 17.860.546/0001-15. Data da assinatura:
01/12/2020.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço e ratifico para fins do disposto no art. 26 da Lei
Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer CT/CV nº 336/2020
AR/CR emitido pela PGE, a Dispensa de Licitação N° 001/2019,
fundamentada na LEI FEDERAL Nº 11.947 /2009, RESOLUÇÃO
DO CD/FNDE Nº 26/2013 E SUAS ALTERAÇÕES e ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BATATA DOCE, MACAXEIRA in
natura, MACAXEIRA À VÁCUO, CARÁ, MELANCIA, MELÂO,
BANANA PACOVAN, ABÒBORA, CEBOLA e CENOURA,
diretamente da agricultura familiar, para um período de 12 (doze)
meses, em favor das cooperativas/associações e respectivas
regiões: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E MORADORES
DO ASSENTAMENTO ISMAEL FELIPE – SITUAÇÃO NO
ENGENHO TAQUARA, CNPJ nº 07.805.474/0001-50, no valor
de R$ R$ 1.351.921,85, para REGIÃO 07 – NAZARÉ DA MATA –
MATA NORTE; COOPEVASF – COOPERATIVA DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DO VALE SÃO FRANCISCO,
CNPJ nº 08.626.833/0001-74, no valor R$ 1.953.020,50,
para a REGIÃO 09 – PETROLINA – SERTÃO MÉDIO SÃO
FRANCISCO e a COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR
E EMPREENDEDORES RURAIS DE CAETÉS E REGIÃO, CNPJ
Nº 27.911.922/0001-07, no valor de 1.384.856,31, para a REGIÃO
14 – GARANHUNS - AGRESTE MERIDIONAL. Recife, 02 de
dezembro de 2020. EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR
Secretário Executivo de Administração e Finanças

SECRETARIA DA FAZENDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL I
INEXIGIBILIDADE - Processo N.º 0065.2020.CPL-I.IN.0004.
SEFAZ-PE
Objeto: contratação de empresa especializada em customização
da ferramenta Channel, em atualização de patches (correções)
da ferramenta Channel, e em prestação de serviço de suporte
e de assistência técnica (via telefone ou acesso eletrônico via
Web), conforme condições e especificações contidas no Termo
de Referência. Contratada: JExperts Tecnologia S/A. - CNPJ nº
05.231.453/0001-42. Valor Total Anual: R$ 4.263,04. Amparo legal:
art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Ratifico o Parecer
de Inexigibilidade de Licitação - Processo Nº 0065.2020.CPL-I.
IN.0004.SEFAZ-PE. Recife, 03 de dezembro de 2020. Alfredo
Otonni de Carvalho Neto – Superintendente Administrativo e
Financeiro.

SECRETARIA DA FAZENDA
EXTRATO SAFI Nº 029/2020 CONTRATOS/CONVÊNIOS
C-SAFI
038/17
4ºTA-PARVI
LOCADORA
LTDA.
CNPJ:08.228.146/0001-09. Prorrogação. Vigência: 01/11/2020
a 30/06/2021.C-PROFISCO 020/20-INGRAM MICRO BRASIL.
CNPJ:01.771.935/0001-34. Prestação de serviços de software
da linha Red Hat e treinamentos.Vigência:18/11/2020 a
17/11/2021.C-SAFI 040/19 1ºTA-IBM BRASIL-INDÚSTRIA
MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA.CNPJ:33.372.251/006278. Prorrogação.Vigência:25/10/2020 a 24/10/2021.C-SAFI
027/20-ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.
CNPJ:19.964.929/0001-69. Manutenção com fornecimento de
peças de nobreaks.Vigência:03/11/2020 a 02/11/2021.C-SAFI
049/17 7ºTA-MICROCIS CONSULTORIA INFORMÁTICA E
SERVIÇOS EIRELI.CNPJ:02.229.787/0001-93. Prorrogação.
Vigência:01/10/2020 a 30/09/2021. C-SAFI 039/19 3ºTA-FPS
SERVICOS E COMERCIO EIRELI.CNPJ:10.531.029/0001-53.
Prorrogação.Vigência:01/10/2020 a 30/09/2021.C-PROFISCO
021/20-ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
LTDA.CNPJ:08.670.505/0001-75.
Consultoria.
Vigência:17/11/2020
a
16/11/2021.C-SAFI
028/20-SK
TECNOLOGIA LTDA.CNPJ:03.820.167/0001-97. Assistência
técnica, suporte e licenciamento de software para equipamentos
HPE.Vigência:01/12/2020
a
30/11/2021.C-PROFISCO
023/20-DECISON
SERVIÇOS
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO LTDA.:0353590200706. Aquisição de SOTWARE
DE BACKUP PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM DISCO
E FITA E TREINAMENTO.Vigência:04/11/2020 a 03/11/2021.
C-SAFI 056/17 5ºTA-TRANS-SERVI TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA - ME.CNPJ:00.126.621/0001-16.Prorrogação.
Vigência:01/12/2020 a 30/11/2021.C-SAFI 031/19 2ºTADORCAM EIRELI - ME.CNPJ:19.946.727/0001-94. Prorrogação.
Vigência:01/07/2020 a 30/06/2021. Recife, 03 de dezembro
de 2020. ALFREDO OTTONI DE CARVALHO NETOSuperintendente Administrativo e Financeiro da SEFAZ-PE.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Acordo de Cooperação de N°
004/2019, firmado entre a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO –
SEMAS, inscrita no CNPJ nº 13.471.612/0001-04 e a AGÊNCIA
ESTADUAL DE MEIO AMBIÊNTE – CPRH, inscrita no CNPJ
nº 06.052.204/0001-52. Cláusula Primeira: Constitui objeto do
presente instrumento a prorrogação por mais 12 (doze) meses do
prazo de vigência do Acordo de Cooperação nº 004/2019, firmado
entre SEMAS e CPRH, que previu tranfefência do recurso da
compensação Ambiental no montante de R$221.641,79 (duzentos
e vinte e um mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove

Ano XCVII • NÀ 227 - 19
centavos) para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
de Pernambuco, para fins de contratação de empresa de
consultoria especializada, a fim de realizar os projetos executivos
e complementares para restauração do Chalé do Prata. Clausula
Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Recife,
02/12/2020. JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR. Secretário de
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

SECRETARIA DA MULHER
EXTRATO
7º T. A. Contrato SECMULHER nº 031/2019. Prorrogação
do contrato de serviço de vigilância. Vigência: 06/12/2020 a
05/01/2021. CONTRATADO: Alforge Segurança Patrimonial,
CNPJ nº 13.343.833/0001-05. Recife, 02 de dezembro de 2020.
Silvia Cordeiro - Secretária da Mulher.
10º T. A. Contrato SECMULHER nº. 015/2017. Prorrogação
do contrato de serviço de vigilância. Vigência:06/12/2020 a
05/01/2021 . CONTRATADO: Alforge Segurança Patrimonial,
CNPJ nº 13.343.833/0001-05. Recife, 02 de dezembro de 2020.
Silvia Cordeiro - Secretária da Mulher.

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE CONVOCAÇÃO – PROC Nº. 003/2019 – SELEÇÃO Nº.
003/2019 – OBJ: Cont. de ent. de dir. privado sem fins econômicos,
qualificada ou que pretenda qualificar-se como organização
social de saúde, para o gerenciamento, operacionalização e
execução das ações e serviços de saúde da unidade de pronto
atendimento – UPA IMBIRIBEIRA. Em razão do pedido de
desistência do INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTÊNCIA E
RESPONSABILIDADE SOCIAL (vide objeto adjudicado – DOE,
edição de 27/03/2020), vem esta CES 1/SES/PE convocar
as entidades remanescente, desde que atendida a ordem de
classificação anterior, na contratação do objeto. José Felipe
Pereira da Silva. Presidente da Comissão Especial de Seleção –
CES 1/SES/PE. Recife, 03 de dezembro de 2020

SECRETARIA DE SAÚDE
AV. DE LICITAÇÃO – PROC. Nº.0023/2020 – PREGÃO
ELETRÔNICO. Nº.0018/2020 – OBJ: REGISTRO DE PREÇOS
PARA
FORNECIMENTO
EVENTUAL
DE
AQUISIÇÃO
DE KITS REAGENTES DE TOXOPLASMOSE IGG, IGM
E AVIDEZ IGG, UTILIZADAS NAS METODOLOGIAS
AUTOMATIZADAS
DE
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
OU
ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA,
COM
EQUIPAMENTO
EM SISTEMA DE COMODATO, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DO LACEN PE. | V. total est. R$ 775.894,60
| propostas: até 18/12/2020 09h00 abertura das propostas:
18/12/2020 às 09h05 – início da disputa: 18/12/2020 às 09h10. |
o Edital na íntegra poderá ser retirado no site: www.peintegrado.
pe.gov.br ou www.licitacoes.pe.gov.br | Recife, 03/12/2020. Vilma
Albino Macario – Presidente/Pregoeira – CPLC - VIII.

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 161/2020.CONTRATADA: CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA.CNPJ/MF: 07.847.837/0001-10.OBJETO:
DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, 100 MCG/ML, SOLUÇÃO
INJETÁVEL VALOR: R$ 129.600,00. VIGÊNCIA: 6 meses, a partir
da data de sua assinatura.Data de Assinatura: 30/11/2020

CONTRATO Nº 162/2020.CONTRATADA: BLAU FARMACÊUTICA
S.A.CNPJ/MF: 58.430.828/0001-60.OBJETO: SUXAMETONIO,
CLORETO - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG, FORMA
FARMACÊUTICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE
APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARENTERAL.VALOR: R$ 377.160,00.VIGÊNCIA: 6 meses, a
partir da data de sua assinatura.Data de Assinatura: 30/11/2020

CONTRATO
Nº
163/2020.CONTRATADA:
COMERCIAL
VALFARMA EIRELI. CNPJ/MF: 02.600.770/0001-09.OBJETO:
fornecimento de EPINEFRINA, MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL,
AMPOLA 1ML.VALOR: R$ 531.000,00.VIGÊNCIA: 6 meses, a
partir da data de sua assinatura.Data de Assinatura: 01/12/2020
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2016.EMPRESA:
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO JOSÉ ROCHA DE SÁ LTDA.
CNPJ(MF): 11.933.822/0001-41.OBJETO: prorrogação do prazo
de vigência. VIGÊNCIA: 01/12/2020 a 30/11/2021.Data de
Assinatura: 01/12/2020

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2016.EMPRESA:
SERVIÇO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DO RECIFE
LTDA – UNINEURO.CNPJ(MF): 24.392.243/0001-80.OBJETO:
prorrogação do prazo de vigência.VIGÊNCIA: 01/12/2020 a
30/11/2021.Data de Assinatura: 01/12/2020

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2016.EMPRESA:
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ(MF):
04.292.445/0001-43.OBJETO: prorrogação do prazo de vigência.
VIGÊNCIA: 16/11/2020 a 15/11/2021.Data de Assinatura:
16/11/2020

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019.EMPRESA:
ENCRED – EMPRESA NORDESTINA DE CRÉDITO EIRELI
EPP.CNPJ(MF): 01.784.754/0001-42.OBJETO: acréscimo de
2,33%, decorrente do aumento no quantitativo de 16 postos.
VIGÊNCIA: vigência a partir de 10/11/2020, enquanto perdurar
a situação de emergência decorrente do coronavírus, Data de
Assinatura:30/11/2020.Data de Assinatura: 30/11/2020

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017.EMPRESA:
ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EPP.CNPJ(MF):
14.454.407/0001-01.OBJETO: acréscimo de 8,21%, decorrente
do aumento no quantitativo de 04 máquinas.VIGÊNCIA:
03/11/2020 até o término da vigência do contrato. Data de
Assinatura: 03/11/2020

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
    • Polêmica
    • Polícia
    • Política
    • Saúde
    • TV
O que procura?
Categorias
Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
Agenda
julho 2025
D S T Q Q S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« mar    
Copyright © 2025 Tribunal Processo