Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - 18 - Ano XCVIII • NÀ 99 - Página 18

  1. Página inicial  > 
« 18 »
DOEPE 25/05/2021 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 25/05/2021 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

18 - Ano XCVIII • NÀ 99

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

reajuste para o período de 01/02/2020 à 28/02/2021. Data da
Assinatura: 02.02.2021. Livia Clemente De Andrade – Gerência
de Gestão de Pessoas e Mobilização Social.

por 60 dias, de 13/02/2021 a 13/04/2021. Data da Assinatura:
16.02.2021. Danielle Santos Macêdo Mororó – Gerência de
Projetos de Engenharia.

6° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.16.4.043 - Contratante:
COMPESA. Contratado: OTL – OBRAS TÉCNICAS LIMITADA,
CNPJ N° 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo
por mais 06 meses. Prazo: 26/02/2021 a 26/08/2021. Data da
Assinatura: 03.02.2021. Jacinta Luciana Tavares – Gerência de
Obras 1.

1° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.5.265 - Contratante:
COMPESA. Contratado: ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 00.376.507/0001-44. Objeto:
Alteração da fonte de recurso para recursos financeiros para
COMPESA-100% e a prorrogação de prazo. Prazo: Execução
por 60 dias, de 13/02/2021 a 13/04/2021. Data da Assinatura:
16.02.2021. Arthur Dantas Pereira – Gerência de Projetos de
Engenharia.

3° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.1.218 - Contratante: COMPESA.
Contratado: NECTAR – NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ARTES, CNPJ N° 04.521.441/000190. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência, sem
reflexo financeiro. Prazo: 87 dias, sendo a vigência de 14/02/2021
a 12/05/2021 e execução de 15/01/2021 a 12/04/2021. Data
da Assinatura: 03.02.2021. Ilton Santos Alves – Gerência de
Segurança de Barragens.

2° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.19.2.086 - Contratante:
COMPESA. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, CNPJ N° 10.998.292/000157. Objeto: Prorrogação de prazo por mais 04 meses. Prazo:
04/04/2021 a 03/08/2021. Valor: Acrescido de R$ 474.130,00.
Data da Assinatura: 03.02.2021. Rosângela Maria Carneiro de
Lima – Gerência de Gestão de Pessoas.

11° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.14.5.242 - Contratante:
COMPESA. Contratado: MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS.
Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: Execução por 11 meses e
23 dias, de 15/02/2021 a 07/02/2022 – Vigência por 12 meses,
de 15/04/2021 a 15/04/2022. Valor: Acrescido de R$ 139.165,31.
Data da Assinatura: 04.02.2021. Karla Eveline Cruz Saburido
Moura – Coordenadora Administrativa e Financeira.
6° Aditivo ao Contrato n° CT.FM.19.3.078 - Contratante:
COMPESA. Contratado: ATACADÃO S/A, CNPJ N°
75.315.333/0001-09. Objeto: Acréscimo de demanda nas filiais
de caruaru, fica a demanda acrescida em 450m³, passando o
valor total contratado a ser de 9.700m³ para 10.150m³. Data da
Assinatura: 04.02.2021. João Kennedy dos Santos – Gerência de
Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.
1° Aditivo ao Contrato n° CT.FM.19.3.050 - Contratante:
COMPESA. Contratado: ENERGÉTICA SUAPE II S/A, CNPJ N°
09.373.678/0001-94. Objeto: Prorrogação de prazo por 24 meses.
Prazo: Início em 06/02/2021 e Término em 05/02/2023. Data da
Assinatura: 05.02.2021. João Kennedy dos Santos – Gerência de
Grandes Clientes e Estratégias Comerciais.
5° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.18.6.088 - Contratante:
COMPESA. Contratado: FALCÃO ENGENHARIA LTDA EPP,
CNPJ N° 15.023.999/0001-61. Objeto: Prorrogação de prazo, com
valores reajustados. Prazo: 12 meses, 19/03/2021 a 19/03/2022.
Valor: Acrescido da importância total de R$ 2.138.161,73. Data da
Assinatura: 08.02.2021. Iranete Paiva – Apoio Técnico DRI.
3° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.19.4.140 - Contratante: COMPESA.
Contratado: SERVITIUM EIRELI, CNPJ N° 00.558.943/000134. Objeto: Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses, 14/03/2021
a 13/03/2022. Valor: Acrescido de R$ 4.075.361,10. Data da
Assinatura: 08.02.2021. Cellyane Souza Lima – Gerencia de
Produção Metropolitana.
3° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.19.2.041 - Contratante: COMPESA.
Contratado: ANDESUS SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA,
CNPJ N° 03.689.347/0001-81. Objeto: Prorrogação do prazo.
Prazo: 12 meses, 02/03/2021 a 01/03/2022. Valor: Acrescido de
R$ 24.800,04. Data da Assinatura: 10.02.2021. Jose Ribamar Dos
Santos Filho – Gerência Administrativa e de Suporte.
1° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.19.2.367 - Contratante:
COMPESA. Contratado: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
EIRELI, CNPJ N° 07.147.056/0001-12. Objeto: Prorrogação
do prazo de execução e vigência por mais 12 meses. Prazo:
Vigência de 11/09/2021 a 10/09/2022 e execução de 11/03/2021
a 10/03/2022. Valor: Aditivo em apreço é R$ 90.965,64. Data
da Assinatura: 10.02.2021. Jullio Victor Pedrosa de Almeida –
Gerência Administrativa e de Suporte.
1° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.6.301 - Contratante:
COMPESA. Contratado: SERVITIUM EIRELI, CNPJ N°
00.558.943/0001-34. Objeto: Acréscimo de itens/serviços, no
percentual de 16,46%. Valor: Acrescido de R$ 81.468,72. Data
da Assinatura: 12.02.2021. Carlos Alberto Barbosa Dos Santos –
Coord Tec de Eng Mata Sul.
5° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.18.4.058 - Contratante:
COMPESA. Contratado: F. NETO ENGENHARIA LTDA EPP,
CNPJ N° 41.075.623/0001-00. Objeto: Prorrogação de prazo
contratual, com valores reajustados. Prazo: 12 meses, 03/05/2021
a 02/05/2022. Valor: Acrescido de R$ 1.303.814,28. Data da
Assinatura: 15.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência
Administrativa e de Suporte.
3° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.18.5.333 - Contratante:
COMPESA. Contratado: OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA, CNPJ
N° 00.545.355/0001-66. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
contratual e a suspensão da execução do Contrato. Prazo:
Prorrogado por mais 03 meses, de 24/12/2021 a 23/03/2022 –
execução suspensa por 03 meses, de 23/12/2020 a 23/03/2021.
Data da Assinatura: 16.02.2021. Alexandre Lopes de Souza –
Gerência de Obras 2.
1° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.20.5.088 - Contratante:
COMPESA. Contratado: TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS, CNPJ N°
78.183.027/0001-54. Objeto: Prorrogação do prazo de execução
por mais 05 meses. Prazo: 24/04/2021 a 23/09/2021. Data da
Assinatura: 16.02.2021. Marcílio Augusto Duque Pacheco –
Coordenação De Águas Subterrâneas.
1° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.5.261 - Contratante:
COMPESA. Contratado: ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 00.376.507/0001-44. Objeto:
Alteração da fonte de recurso para recursos financeiros para
COMPESA-100% e a prorrogação de prazo. Prazo: Execução

1° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.5.266 - Contratante:
COMPESA. Contratado: ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 00.376.507/0001-44. Objeto:
Alteração da fonte de recurso para recursos financeiros para
COMPESA-100%. Data da Assinatura: 16.02.2021. Danielle
Santos Macêdo Mororó – Gerência de Projetos de Engenharia.
11° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.16.3.116 - Contratante:
COMPESA. Contratado: TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
EIRELI, CNPJ N° 09.281.162/0001-10. Objeto: Acréscimo de
serviços, no percentual de 0,84186%. Valor: Acrescido de R$
14.400,00. Data da Assinatura: 17.02.2021. Jullio Victor Pedrosa
de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.
3° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.19.5.087 - Contratante:
COMPESA. Contratado: OGEL OBRAS GERAIS EIRELI EPP,
CNPJ N° 04.451.521/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo
por mais 06 meses. Prazo: 17/02/2021 a 17/08/2021. Data da
Assinatura: 17.02.2021. Ademar Marques Almeida de Melo – GOB
1.
5° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.19.5.098 - Contratante:
COMPESA. Contratado: CBS CONSTRUTORA BAHIANA
DE SANEAMENTO LTDA, CNPJ N° 11.630.923/0001-43.
Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência. Prazo:
Execução por 06 meses, de 06/03/2021 a 05/09/2021 – Vigência
por 09 meses, de 06/03/2021 a 05/12/2021. Data da Assinatura:
17.02.2021. Vinícius Simões Martins – Gerência de Obras
Especiais.
1° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.2.169 - Contratante:
COMPESA. Contratado: TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ N° 05.142.588/0001-31. Objeto: Prorrogação dos
prazos de execução e vigência. Prazo: Final de execução em
03/05/2021 – final de vigência em 03/08/2021. Data da Assinatura:
16.02.2021. Alisson de Lucena Cruz – Gerência de Gestão de
Pessoas e Mobilização Social.
2° Aditivo ao Contrato n° CT.FM.20.2.062 - Contratante:
COMPESA. Contratado: S&G ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
ME, CNPJ N° 18.507.940/0001-37. Objeto: Extensão do prazo
de vigência, sem reflexo financeiro. Prazo: 122 dias, termo final
expirará em 30/06/2021. Data da Assinatura: 18.02.2021. Haroldo
Wilson Lopes de Souza – Gerência de Gestão Energética.
5° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.19.6.055 - Contratante: COMPESA.
Contratado: GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
CNPJ N° 35.597.061/0001-62. Objeto: Prorrogação de prazo.
Prazo: Execução e vigência por 60 dias, ambos de 27/02/2021 a
28/04/2021. Data da Assinatura: 19.02.2021. Fatima Maria Lima
Batista – Gerência de Obras do Interior.
4° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.19.8.146 - Contratante:
COMPESA. Contratado: UNIVERSO EMPREENDIMENTOS
EIRELI, CNPJ N° 03.446.513/0001-19. Objeto: Extensão do
prazo de execução e vigência e retificação à clausula segunda
do valor, item 2.2 do 3° termo aditivo. Prazo: 60 dias, execução de
11/02/2021 a 12/04/2021 – vigência de 18/06/2021 a 17/08/2021.
Da Retificação: O valor referente a acréscimos de itens
planilhados e inserção de novos itens de serviços corresponde a
R$ 206.764,54, refletindo no percentual de acréscimo de 18,93%
ao valor originalmente contratado atualizado. Data da Assinatura:
18.02.2021. Getúlio Paulino Alcântara Pereira – GNR Agreste
Central.

3° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.2.011 - Contratante:
COMPESA.
Contratado:
ALFORGE
SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA EPP, CNPJ N° 13.343.833/0001-05. Objeto:
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12
meses, e o acréscimo de serviços, no percentual de 1,4646%.
Prazo: Execução de 02/03/2021 a 01/03/2022 – vigência de
02/09/2021 a 01/09/2022. Valor: Acrescido de R$ 220.151,52.
Data da Assinatura: 22.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves –
Gerência Administrativa e de Suporte.
3° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.19.5.100 - Contratante:
COMPESA. Contratado: HONDA CONSTRUTORA CONSÓRCIO,
CNPJ N° 33.163.004/0001-40. Objeto: Prorrogação dos prazos
de vigência e execução. Prazo: Vigência por mais 169 dias,
de 15/04/2022 a 01/10/2022 – Execução por mais 351 dias, de
15/04/2021 a 01/04/2022. Data da Assinatura: 22.02.2021. Hugo
Rodrigues Da Silva – Gerência de Obras 2.
3° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.19.2.090 - Contratante: COMPESA.
Contratado: MAPROS LTDA, CNPJ N° 08.980.641/0001-61.
Objeto: Prorrogação de prazo, com renúncia ao reajuste de
preços. Prazo: 12 meses, execução de 01/06/2021 a 30/05/2022
– vigência de 01/12/2021 a 31/11/2022. Valor: Acrescido de R$
159.996,00. Data da Assinatura: 22.02.2021. Jullio Victor Pedrosa
de Almeida – Gerência Administrativa e de Suporte.
2° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.20.8.091 - Contratante:
COMPESA. Contratado: CONSÓRCIO NIPPON KOEI LAC –
INCIBRA - ENGEBIO, CNPJ N° 36.736.731/0001-47. Objeto:
Extensão dos prazos de execução e vigência. Prazo: Termo final
de execução ocorre em 03/05/202 e vigência em 24/06/2021.
Data da Assinatura: 23.02.2021. Felipe Lemes – Gerência de Mio
Ambiente.
7° Aditivo ao Contrato n° CT.PS.13.1.059 - Contratante: COMPESA.
Contratado: BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA
DO RECIFE/GOIANA SPE S.A, CNPJ N° 17.119.291/000134. Objeto: Contrato de Concessão Administrativa para
exploração do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região
Metropolitana do Recife e do Município de Goiana. Data da
Assinatura: 25.02.2021.

3° Aditivo ao Contrato n° CT.OS.19.6.363 - Contratante:
COMPESA. Contratado: ENGERPP EMPRESA DE ENGENHARIA
E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA, CNPJ N° 05.424.472/000195. Objeto: Adequação de planilha, com acréscimo de 6,19%.
Valor: Acrescido de R$ 5.560,00. Data da Assinatura: 26.02.2021.
João Maria Martins Araújo – Coordenação de águas Subterrâneas.
APOSTILAMENTO – FEVEREIRO.2021
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.17.6.116
- Contratado: FALCÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste. Valor:
Acrescido de R$ 11.866,61 – sendo R$ 7.168,82 relativos ao
reajuste retroativo e R$ 4.697,80 relativos ao reajuste de saldo
contratual. Data da Assinatura: 03.02.2021. Marcella Vianna
Cabral Paiva – Gerência de Unid. De Negócios São Francisco –
GNR São Francisco.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.14.5.159
- Contratado: ALDIR PITT MESQUITA PIMENTEL. Objeto:
Concessão do 6° reajuste retroativo e atualização do saldo
contratual. Valor: Com base na aplicação do índice de 2,13%
IPCA, variação junho/2019 a junho/2020, para o sexto reajuste,
sobre os serviços executados a partir de 16/06/2020, e também
sobre o saldo contratual, fica o contrato acrescido de R$ 2.977,34
referente ao reajuste retroativo e atualização de saldo contratual.
Recurso: BID. Data da Assinatura: 04.02.2021. Keyla Pereira dos
Santos – Coord. De Programas Especiais.
2° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.OS.16.4.067 Contratado: NOVA OLINDA SPE S/A, CNPJ N° 23.943.684/000160. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Fica o contrato em
apreço acrescido da importância de R$ 714.255,44; sendo o
valor de R$ 105.278,92 referente ao reajuste retroativo – OBRAS;
e o valor de R$ 608.976,52 referente ao reajuste retroativo
DESEMPENHO. Data da Assinatura: 04.02.2021. Vivaldo
Giovanni Oliveira Melo – GNM Centro Norte.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.18.6.088
- Contratado: FALCÃO ENGENHARIA LTDA, CNPJ N°
15.023.999/0001-61. Objeto: Concessão do reajuste retroativo
e de saldo ao contrato. Valor: Acrescido de R$ 44.693,55 –
correspondente ao reajuste retroativo, na monta de R$ 23.048,62,
e atualização do saldo contratual, na monta de R$ 21.644,93. Data
da Assinatura: 08.02.2021. Iranete Santana Oliveira de Souza
Paiva – Apoio Técnico DRI.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.17.2.280 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPREZA ESCOLA
DE PERNAMBUCO – CIEE/PE, CNPJ N° 10.998.292/000157. Objeto: Concessão de repactuação. Valor: Acrescido de R$
49.198,01. Data da Assinatura: 11.02.2021. Albino Domingos da
Silva Neto – Coordenação De Gestão De Pessoas - CGP.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.FM.20.2.348 Contratado: T MAZZOCATO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
EIRELI, CNPJ N° 29.220.302/0001-57. Objeto: Adequação formal
do CT.FM.20.2.348, com vistas a correção do número do Contrato
e do CNPJ da fornecedora. Data da Assinatura: 11.02.2021. Noelia
Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.18.6.218 Contratado: REAL ENERGY LTDA, CNPJ N° 41.116.138/0001-38.
Objeto: Concessão do 1° reajuste retroativo e de saldo Contratual.
Valor: Acrescido de R$ 751.097,62. Data da Assinatura:
12.02.2021. José Leonardo Lemos da Silva – GNR Agreste
Central.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.OS.19.5.329 Contratado: CONSÓRCIO CONSTRUTOR PAULISTA, CNPJ
N° 24.961.814/0001-04. Objeto: Concessão do reajuste. Valor:
Acrescido de R$ 613.254,94 – sendo R$ 23.391,14 relativos ao
reajuste retroativo e R$ 589.863,80 relativos ao reajuste de saldo
contratual. Data da Assinatura: 16.02.2021. José Rafael Santana
Santos – Gerência de Obras GOB2.
8° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.13.1.059
- Contratado: BRK AMBIENTAL – REGIÃO METROPOLITANA
DO RECIFE/GOIANA SPE S.A, CNPJ N° 17.119.291/000134. Objeto: Reajuste de preços, considerando a variação do
IPCA, conforme cláusula 32.3 e 32.3.1, com redação dada pelo
6° aditivo ao CT.PS.13.1.059, no percentual de 4,52%. Data da
Assinatura: 17.02.2021. Reginaldo Lopes da Silva – Gerência de
Monitoramento de Desempenho.
3° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.OS.18.5.371
- Contratado: SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 41.042.367/0001-55. Objeto:
Concessão do reajuste. Valor: Acrescido de R$ 275.603,07 – sendo
R$ 10.011,77 relativos ao reajuste retroativo e R$ 265.591,30
relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da Assinatura:
17.02.2021. Thiago Florêncio de Araújo – Coordenação De Obras
Especiais.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.OS.13.6.146 Contratado: CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L1, CNPJ N°
18.081.808/0001-06. Objeto: Concessão do 7° reajuste, referente
ao período de fev/2019 a fev/2020 no percentual de 4,29%. Valor:
Acrescido do valor total de R$ 9.945.938,12. Data da Assinatura:
22.02.2021. Thiago Florêncio de Araújo – Coordenação De Obras
Especiais.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.PS.19.8.121
- Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA,
ASSITÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS - COOATES, CNPJ N°
03.997.641/0001-50. Objeto: Alteração da fonte de recurso
financeiros, oriundo da fonte Caixa-OGU-100%. Valor: R$
405.900,00. Data da Assinatura: 23.02.2021. Arcenia do
Nascimento Correa de Jesus – Coordenação de Mobilização
Social- CMS/GGM.
1° Termo de Apostilamento a ARP N° 041/2021 - Contratado:
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, CNPJ N° 67.731.091/000106. Objeto: Adequação formal do ARP N° 041/2021, que trata da
correção do CNPJ da empresa. Data da Assinatura: 24.02.2021.
Noelia Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.
1° Termo de Apostilamento a ARP N° 005/2021 - Contratado: TAF
INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ N° 02.064.150/000437. Objeto: Adequação formal da ARP 005/2021, para a correção

Recife, 25 de maio de 2021
do número de CNPJ e do endereço da empresa. Data da
Assinatura: 25.02.2021. Noelia Maria Lopes da Silva – Gerencia
de Aquisições e Logística.
1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° CT.OS.18.5.270
Contratado:
ABL
ENGENHARIA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 00.654.704/000188. Objeto: Concessão do reajuste. Valor: Acrescido de R$
127.196,91 – sendo R$ 39.237,20 relativos ao reajuste retroativo
e R$ 87.959,70 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da
Assinatura: 26.02.2021. Adianizo Veraldo da Silva – Gerência de
Obras GOB2.
RERRATIFICAÇÃO – FEVEREIRO.2021
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao 8° Termo Aditivo do Contrato
n° CT.PS.15.3.308- Contratado: VISION NET LTDA EPP, CNPJ
N° 13.134.811/0001-27. Objeto: Retificação da cláusula segunda
do 8° termo aditivo – passando a viger com a seguinte redação:
“CLÁUSULA SEGUNDA – Em decorrência da suspensão parcial
da execução estabelecida na cláusula primeira fica o contrato
temporariamente suspenso no valor total correspondente a R$
1.717,55 pelo prazo de 90 dias – Novo valor do Contrato passa
a ser de R$ 86.613,48”. Data da Assinatura: 05.02.2021. Tiago
Alberto Rodrigues Alves – Gerência Administrativa e de Suporte
- GAD.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO a ARP N° 232/2020 - Contratado:
ELO TÉCNICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO ELÉTRICA
LTDA, CNPJ N° 03.677.066/0002-90. Objeto: Retificação do
CNPJ do fornecedor. Data da Assinatura: 09.02.2021. Noelia
Maria Lopes da Silva – Gerencia de Aquisições e Logística.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO do 1° Apostilamento ao
Contrato n° CT.PS.16.2.014 - Contratado: TOPPUS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ N° 09.281.162/0001-10.
Objeto: Retificação do valor do reajuste. Valor: Acrescido de R$
137.926,20 – sendo R$ 107.919,06 relativos ao reajuste retroativo
e R$ 30.007,14 relativos ao reajuste de saldo contratual. Data da
Assinatura: 10.02.2021. Tiago Alberto Rodrigues Alves – Gerência
Administrativa e de Suporte - GAD.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao 1° Termo Aditivo
do Contrato n° CT.PS.19.5.323 - Contratado: GLOBAL
RADIOCOMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ N° 04.709.328/0001-32.
Objeto: Retificação da cláusula quinta do 1° aditivo passando
a viger com a seguinte redação: “CLAUSULA QUINTA – Para
fazer face à concessão do reajustamento anual, bem como
a prorrogação dos prazos contratuais, o referido contrato fica
acrescido do valor total de R$ 164.883,29”. Data da Assinatura:
10.02.2021. George Henrique Rodrigues Macêdo – Gerencia de
Automação - GPA.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
PERNAMBUCO
REVOGAÇÃO DE ITENS DE PREGÃO ELETRÔNICO
O
Comandante Geral torna pública a REVOGAÇÃO dos itens 01 e
04, do Processo Licitatório nº. 0004/21-CPL II (Pregão Eletrônico
SRP nº. 0002/21-CPL II), que tem como objeto o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE COMBATE A INCÊNDIO
URBANO, considerando que a revogação se faz necessária, visto
que as empresas apresentaram propostas muito acima do preço
de referência para os itens 01 e 04, configurando-se assim, como
itens fracassados. Tal procedimento encontra amparo no Caput do
Art. 49 da Lei nº. 8.666/93. ROGÉRIO ANTÔNIO COUTINHO DA
COSTA – CEL BM COMANDANTE GERAL DO CBMPE.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER
ERRATA DE EDITAL
A CPL-I do DER-PE leva ao conhecimento dos interessados
na Concorrência Nº 001/2021 – Processo Nº 0183/21, cujo
objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para a
Complementação do Remanescente da Execução das Obras
e Serviços para Restauração da Rodovia PE-075, Entr. PE062 (Goiana/Itambé)/Entr. PE-082 (Ibiranga), com extensão de
39,7km, que em virtude do erro de digitação no Item 2.2 do Edital.
ONDE SE LÊ: Unidade Gestora: 650201; Programa de Trabalho:
26.782.0927.0877; Natureza da Despesa: 4.4.90; Subação: 0877;
Fonte: 0140, LEIA-SE: Unidade Gestora: 650201; Programa
de Trabalho: 26.782.0927.1045; Natureza da Despesa: 4.4.90;
Subação: 0877; Fonte: 0140. Recife, 24 de maio de 2021. Marcos
José Carneiro - Presidente da CPL.-I.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER
JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 001/2021/
CPL II
OBJETO/NATUREZA: Contratação de empresa de engenharia
para execução de obras e serviços de engenharia para recuperação
e reforço estrutural do viaduto localizado na rodovia PE-060, KM 1,
no município de Cabo de Santo Agostinho. CLASSIFICADOS: 1º)
JATOBETON ENGENHARIA LTDA no valor global: R$ 938.548,95
(novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais
e noventa e cinco centavos) e 2º) CONCREPÓXI ENGENHARIA
LTDA apresenta o seguinte valor global: R$ 940.609,23
(novecentos e quarenta mil, seiscentos e nove reais e vinte e
três centavos). DESCLASSIFICADOS: Não houve. Fica aberto
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. Recife, 24.05.2021.
Douglas Otoniel. Presidente da CPL II.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE PERNAMBUCO - DETRAN
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PL Nº 0011.2021.CPL-I.PE.0003.DETRAN
Com base nas informações constantes do relatório apresentado
pelo pregoeiro, o Sr. Ismael de Souza Maciel, acerca do
julgamento do certame licitatório em epígrafe, ficou devidamente
demonstrada a IMPROCEDÊNCIA do recurso interposto pela
licitante F.B. GERA & CIA LTDA – EPP. Destarte, julgo, com
base no § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, IMPROCEDENTE o
recurso, mantendo-se a decisão que declarou como vencedora a
empresa FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIAÇÃO EPP. Recife,
24/05/2021. ROBERTO FONTELLES – Diretor Presidente.

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
    • Polêmica
    • Polícia
    • Política
    • Saúde
    • TV
O que procura?
Categorias
Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
Agenda
julho 2025
D S T Q Q S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« mar    
Copyright © 2025 Tribunal Processo