DOEPE 14/06/2018 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCV• NÀ 109
EMPRESA: MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP; CNPJ/MF
n.º 24.174.062/0001-88.
VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 10.001,72 (dez mil, um real
e setenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: de 16 de março de 2018 a 15 de
março de 2019.
RAFAEL VILAÇA MANÇO
Secretário Executivo de Compras e Licitações do Estado
(F)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, com
franquia de vista aos autos na sala da CEL I. Transcorrido o prazo
sem interposição de recurso, o processo será encaminhado à
autoridade competente para homologação e adjudicação. Recife,
13 de junho de 2018. Eduardo de Lima Rodrigues. Presidente CEL
I/SECID.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GGLIC / CCPLE XII
RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 0171.2018.CCPLE - XII.IN.0016.SAD Reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação, fundamentada
no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei nº 8.666/93 tendo por objeto
a contratação direta da empresa ACADEMIA BRASILEIRA DE
FORMAÇÃO E PESQUISA - ABFP, CNPJ: 04.808.302/000141, para a realização de curso de capacitação de pessoal do tipo
atualização em Gestão e Direito Público, com carga horária de
20 horas/aula, para 150 servidores públicos estaduais, pelo preço
total de R$ R$ 547.749,99 (Quinhentos e quarenta e sete mil
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).
Recife, 13 de junho de 2018. Lidia Barros Ramos Moreira de
Souza. Gerente Geral de Licitações do Estado em exercício.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA-SARA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL I
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017-CEL I, PE 001/2017.
Serviços. Objeto: Registro de preços para contratação dos
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para
regularização fundiária, caracterizando a estrutura fundiária das
Regiões de Desenvolvimento no Estado de PE, referente ao
grupo 1, (Agreste Central, Meridional e Setentrional). Vencedores:
SETA SERVIÇOS TÉCNICOS E AGRIMENSURA LTDA, CNPJ
05624307/0001-87, item 1, valor total R$ 3.277.500,00 e item 2,
valor total R$ 2.821.500,00; MERIDIONAL AGRIMENSURA LTDA,
CNPJ 05074057/0001-59 item 3, valor total R$ 3.022.500,00. Recife,
13/06/18. Mary Anne Menezes Amando, Pregoeira CEL I (*).
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017-CEL I, PE 002/2017.
Serviços. Objeto: Registro de preços para contratação dos
serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para
regularização fundiária, caracterizando a estrutura fundiária das
Regiões de Desenvolvimento no Estado de PE, referente ao grupo
2, (Mata Norte e Sul e Metropolitana). Vencedores: MERIDIONAL
AGRIMENSURA LTDA, CNPJ 05074057/0001-59, item 1, valor
total R$ 3.225.000,00 e item 2, valor total R$ 2.788.500,00;
LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ
02662464/0001-99, item 3, valor total R$ 2.545.500,00. Recife,
13/06/18. Mary Anne Menezes Amando, Pregoeira CEL I (**).
(F)
ESTADO DE PERNAMBUCO
CASA MILITAR
EXTRATO DE TERMO RESCISÃO CONTRATUAL
Contrato CAMIL/GRH nº 002/2013-CAMIL. Decisão: Rescindir,
a pedido, o Contrato CAMIL/GRH nº 002/2013, firmado com
Claudia Souto Maior Pifano, cujo objeto é a contratação
temporária, de excepcional interesse público, para, na função de
Arquiteta, desempenhar atribuições na Coordenadoria Técnica de
Engenharia e Arquitetura da Casa Militar, com efeito a partir de
08 de junho de 2018.
Recife, 13 de junho de 2018.
TC BM Luiz Augusto de Oliveira França
Secretário Executivo de Defesa Civil
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO I
RESULTADO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2018 CEL I - TOMADA DE
PREÇOS Nº002/2018.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS (RUA SÃO JOÃO, RUA SANTO
IVO, RUA SÃO PAULO, RUA SÃO JOSÉ, RUA SÃO PEDRO E
RUA LOT. COLINAS DO CANADÁ - TRECHO) NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE”. A Comissão Especial de Licitação
I (CEL I) da Secretaria das Cidades torna público o julgamento
das propostas de preços proferidas no processo licitatório acima
identificado. CLASSIFICADA: 1) LIDERMAC CONSTRUÇÕES E
EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R$ 396.994,70 (Trezentos
e noventa e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e
setenta centavos) e DESCLASSIFICADA: Não Houve. Fica
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso,
com franquia de vista aos autos na sala da CEL I. Transcorrido o
prazo sem interposição de recurso, o processo será encaminhado
à autoridade competente para homologação e adjudicação. Recife,
13 de junho de 2018. Eduardo de Lima Rodrigues. Presidente CEL
I/SECID.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO I
RESULTADO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2018 CEL I - TOMADA DE
PREÇOS Nº009/2018.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE
LAJEDO/PE”. A Comissão Especial de Licitação I (CEL I) da
Secretaria das Cidades torna público o julgamento das propostas
de preços proferidas no processo licitatório acima identificado.
CLASSIFICADAS: 1) ANDRADE PONTES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA - R$ 597.062,80 e 2) FRF ENGENHARIA LTDA
- R$ 626.053,32. DESCLASSIFICAS: Não Houve. Fica aberto o
SECRETARIA DAS CIDADES
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PL Nº 015/2018-CEL I – TP Nº 015/2018-CEL I - OBJETO:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO
EM VIAS URBANAS (RUA JURANDIR MARQUES DE
CASTRO) NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ/PE”. O Secretário
Executivo de Monitoramento e Projetos Especiais resolve
HOMOLOGAR o processo licitatório em epígrafe e ADJUDICAR
o objeto da licitação com o resultado: DESERTO devido ao não
comparecimento de quaisquer interessados. Recife, 13/06/2018.
FERNANDO ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA. Secretário Executivo
de Monitoramento e Projetos Especiais - SEPRES.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 011/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total R$
505,50”. CONTRATADA: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS
S/S LTDA; EMPENHO: 2018NE000151, no valor de R$ 505,50;
datada de 02JAN2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL
nº 424.2016.VII.PE.315.ATI; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD.
Recife-PE, 12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 019/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total R$
1.809,69”. CONTRATADA: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS
S/S LTDA; EMPENHO: 2018NE000427, no valor de R$ 1.809,69;
datada de 26ABR2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL
nº 424.2016.VII.PE.315.ATI; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD.
Recife-PE, 12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 023/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total R$
707,07”. CONTRATADA: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS
S/S LTDA; EMPENHO: 2018NE000454, no valor de R$ 707,07;
datada de 02MAI2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL nº
424.2016.VII.PE.315.ATI; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD.
Recife-PE, 12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 025/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total R$
808,08”. CONTRATADA: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS
S/S LTDA; EMPENHO: 2018NE000403, no valor de R$ 808,80;
datada de 24ABR2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL
nº 424.2016.VII.PE.315.ATI; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD.
Recife-PE, 12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 026/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total R$
178.299,40”. CONTRATADA: BANKSYSTEM TECNOLOGIAS
LTDA; EMPENHO: 2018NE000580, no valor de R$ 178.299,40;
datada de 28MAI2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL nº
424.2016.VII.PE.315.ATI; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD.
Recife-PE, 12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 027/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total R$
3.740,70”. CONTRATADA: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS
S/S LTDA; EMPENHO: 2018NE000579, no valor de R$ 3.740,70;
datada de 28MAI2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL nº
424.2016.VII.PE.315.ATI; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD.
Recife-PE, 12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 030/2018-GAB/SDS – OBJETO: Prestação de
serviços de Elicitação, Documentação, Desenvolvimento,
Manutenção em sistemas de informação já existentes, treinamento,
repasse tecnológico e operação assistida, nas plataformas JAVA,
NET, MAKERALL, PHP e SCRIPTCASE, utilizando a técnica de
Análise de Pontos de Função em regime de fábrica de software, e
contratação de empresa para prestação de serviços de contagem
de pontos de função em sistemas e aplicativos. “Valor Total
R$ 37.495,00”. CONTRATADA: M2S SOFTWARE LTDA-ME;
EMPENHO: 2018NE000433, no valor de R$ 37.495,00; datada
de 30ABR2018. ORIGEM: ARP nº 009/2017-ATI; PL nº 424.2016.
VII.PE.315.SAD; PE nº 315/2016-CCPLE VII/SAD. Recife-PE,
12JUN2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR - Sec.
Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 066/2017-GAB/SDS –
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência contratual
por mais 60 (sessenta) dias, correspondente ao período de
12/08/2018 a 10/10/2018 e de execução, por mais 60 (sessenta)
dias, correspondente ao período de 21/05/2018 a 19/07/2018;
CONTRATADA: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS
EIRELI ME. ORIGEM: Proc. nº 020/2017-CPL I/SDS; Tomada de
Preços nº 003/2017-CPL I/SDS. Recife-PE, 11JUN2018. JOSÉ
CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR - Sec. Executivo de Gestão
Integrada/SDS. (*)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 095/2017-GAB/SDS – OBJETO:
1.1 Prorrogação do prazo de execução, por mais 30 (trinta) dias,
pelo período de 03/05/2018 a 01/06/2018. 1.2 Também constitui
objeto do referido aditamento a prorrogação do prazo de vigência
do contrato mater, por mais 60 (sessenta) dias, compreendendo o
período de 27/07/2018 a 24/09/2018. CONTRATADA: CAMPOS
ARQUITETOS & ASSOCIADOS LTDA-EPP. ORIGEM: PL nº
024/2017-CPL II/SDS, PE nº 020/2017-CPL II/SDS. Recife-PE,
31MAIO2018. JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR - Sec.
Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - CEL
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
Homologo e Adjudico, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei
Federal Nº 8.666/93, o PL.028.2017.CEL.TP.003, cujo objeto
é a Contratação de empresa de engenharia para execução dos
serviços complementares para ampliação do CASE/CENIP
Garanhuns, conclusão da portaria, bloco administrativo e
instalação do gerador, no município de Garanhuns, Estado de
Pernambuco, em favor da licitante KAENA CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ Nº 02.297.922/0001-38, no valor global de R$
548.775,73 (quinhentos e quarenta e oito mil setecentos e
setenta e cinco reais e setenta e três centavos), pelo período de
04 (quatro) meses. Recife, 13 de junho de 2018. Luiz Humberto
Cordeiro da Cruz – Secretário Executivo de Gestão.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CPLOSE
ATO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
PL.003.2018.CC.003.2018. ADJUDICO o objeto, construção de
quadra coberta poliesportiva nas Escolas Indígenas LOTE 03:
ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA LOGRADOURO – POVO ENTRE
SERRAS, localizada em Petrolândia – PE, ESCOLA ESTADUAL
INDÍGENA PRINCESA ISABEL – POVO ENTRE SERRAS,
localizada em Tacaratu – PE e ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA
PANKARARUS – POVO PANKARARUS, localizada em Jatobá
– PE, à empresa CONSTRUCAJ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ:
00.120.518/0001-69 (R$ 2.108.485,99). HOMOLOGO nos termos
da Lei Federal 8.666/93 o processo supracitado.
Recife, 13 de junho de 2018.
EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR
Secretário Executivo de Administração e Finanças.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS DE
ENGENHARIA
Nº
0145/2017-SEE.
CONTRATADA:
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA. CNPJ: nº 05.625.079/000160. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução
por mais 90 dias, com vigência no período de 18/02/2018 a
18/05/2018 e execução no período 23/01/2018 a 22/04/2018. Data
de assinatura: 23 de janeiro de 2018.
(F)
Recife, 14 de junho de 2018
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 99.120,33.
Data de assinatura: 02 de abril de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0278//2014-SEE CONTRATADA: PLINIO
CAVALCANTI LTDA. CNPJ/MF: 10.978.682/0001-65. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 35.422,45.
Data de assinatura: 09 de abril de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
34° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0271/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
74.952,56. Data de assinatura: 04 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
34° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0287/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/000118. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
211.193,26. Data de assinatura: 15 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
29° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0286/2014 SE CONTRATADA: ENSEDA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/MF: 04.177.700/000107. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
40.977,84. Data de assinatura: 05 de abril de 2018.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0125/2017-SEE CONTRATADA: CONSTRUTORA
SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/0001-18. Objeto: Alteração
da Cláusula Quinta do Contrato para permitir o acréscimo da
seguinte dotação orçamentária: Unidade Gestora: 140101. Fonte:
0102004548 Programa de Trabalho: 12.368.1027.3314.1755.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Empenho nº 2018NE001728. Valor
do Empenho R$ 34.089,45. Data do Empenho: 02/01/2018. Data
de assinatura: 02 de janeiro de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
ARP nº 066/2017 - 4ª Publicação – PL. nº 015/2017. PE. n°
009 – CPL I, resolve publicar o preço registrado para eventual
aquisição de material de consumo. Empresa vencedora:
CONSERVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS LTDA ME, CNPJ: 70.214.374/0001-95. Valor
total da ARP R$ 60.560,00. Vigência: 14/09/2017 a 13/09/2018.
EDNALDO ALVES DE MOURA JUNIOR - Secretário Executivo de
Administração e Finanças.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS
A UNCP/SEFAZ solicita a apresentação de cotações de preços
para peça de reposição para condicionador de ar da marca
Daikin, código 2308135, modelo rxyq18payl8, serpentina da
condensadora. As empresas especializadas no ramo poderão obter
maiores informações através do e-mail [email protected], até
o dia 20.06.2018. Recife, 13 de junho de 2018. Jorge Ulisses
Sobreira Cysneiros – Chefe da Unidade de Compras.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS DE
ENGENHARIA
Nº
0145/2017-SEE.
CONTRATADA:
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA. CNPJ: nº 05.625.079/000160. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução
por mais 90 dias, com vigência no período de 19/05/2018 a
16/08/2018 e execução no período 23/04/2018 a 21/07/2018. Data
de assinatura: 23 de abril de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS DE
ENGENHARIA Nº 0194/2017-SEE. CONTRATADA: GERBER
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: nº 24.556.524/0001-21. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
90 dias, com vigência no período de 22/10/2018 a 19/01/2019
e execução no período 24/06/2018 a 21/09/2018. Data de
assinatura: 31 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2018. PROCESSO Nº: 0008.2018.
CPL.PE.0004.SERES. NOVA DATA DE ABERTURA: 20.06.2018
às 09h (horário de Brasília). OBJETO: Aquisição de equipamentos
de refrigeração para o Projeto de Aparelhamento de 16 Unidades
Básicas de Saúde no Sistema Prisional do Estado de Pernambuco.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 100.503,55 (cem mil, quinhentos
e três reais e cinquenta e cinco centavos). O Edital encontra-se
disponível nos endereços eletrônicos: www.peintegrado.pe.gov.br, no
Painel de Licitações: www.licitacoes.pe.gov.br, ou no site da SERES:
www.seres.pe.gov.br. Recife, 13 de junho de 2018. Polyana Carina de
Almeida Avellar Diniz, Presidente/Pregoeira.
(F)
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS DE
ENGENHARIA Nº 0083/2016-SEE. CONTRATADA: CF
ENGENHARIA LTDA. CNPJ: nº 05.399.131/0001-07. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
60 dias, com vigência no período de 02/09/2018 a 31/10/2018
e execução no período 05/05/2018 a 03/07/2018. Data de
assinatura: 04 de maio de 2018.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
36° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0275/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
SECRETARIA EXECUTIVA DE
RESSOCIALIZAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2018. PROCESSO Nº: 0011.2018.
CPL.PE.0005.SERES. DATA DE ABERTURA: 27.06.2018 às 09h
(horário de Brasília). OBJETO: Aquisição de aquisição de MOBÍLIA
para o Projeto de Aparelhamento de 16 Unidades Básicas de Saúde
no Sistema Prisional do Estado de Pernambuco. VALOR GLOBAL
ESTIMADO: R$ 101.717,08 (cento e um mil, setecentos e dezessete
reais e oito centavos). O Edital encontra-se disponível nos endereços
eletrônicos: www.peintegrado.pe.gov.br, no Painel de Licitações:
www.licitacoes.pe.gov.br, ou no site da SERES: www.seres.pe.gov.br.
Recife, 13 de junho de 2018. Polyana Carina de Almeida Avellar Diniz,
Presidente/Pregoeira.
(F)