Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

DOEPE - 20 - Ano XCIV• NÀ 78 - Página 20

  1. Página inicial  > 
« 20 »
DOEPE 28/04/2017 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 28/04/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

20 - Ano XCIV• NÀ 78
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD

INSTITUTO DE RECURSOS
HUMANOS DE PERNAMBUCO – IRH
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 04/2017 EMENTA: Apreciação dos Relatórios
do IRH e da Movimentação Financeira das Receitas e Despesas
do SASSEPE, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017.
Relator: Luiz Gonzaga do Nascimento (Ver site: www.irh.pe.gov.
br). André Longo Araújo de Melo
(F)

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
O Reitor da Universidade de Pernambuco – UPE assinou a
seguinte Portaria: PORTARIA Nº 0756/2017, de 27.04.2017, I
- Prorrogar por 30(trinta) dias, a contar de 17.04.2017, o prazo
de posse de MARGARIDA REGUEIRA DA COSTA, para o
Cargo: Professor Universitário, Categoria: Adjunto - Área de
Conhecimento: Engenharia Civil, Subárea: Recursos Hídricos
e Saneamento, nomeado através da Portaria nº 0411/2017, de
16.03.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 17.03.2017.
Prof. Pedro Henrique de Barros Falcão
REITOR
(F)

Licitações e Contratos
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DE PERNAMBUCO S.A. - AD DIPER
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Processo n° 013/CPL/2017 Modalidade: Pregão Presencial n°
008/2017. Objeto: Serviços de locação de estruturas para eventos,
necessários à realização da 18ª Feira Nacional de Negócios
do Artesanato – FENEARTE. Valor máximo aceitável: R$
2.171.570,10 (dois milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos
e setenta reais e dez centavos). Fica a abertura do certame,
originalmente agendada para o dia 10 de maio de 2017, adiada
para a data de 12 de maio de 2017 às 10:00 horas. Local da
Sessão de Abertura: auditório da sede da AD DIPER, Avenida
Conselheiro Rosa e Silva, nº 347, Graças, Recife-PE, CEP 52.020220. Informações adicionais: Mais informações podem ser
obtidas diretamente na sede da AD Diper, Fone: (81) 3181.7354,
no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, Email:
[email protected] O edital e seus anexos estão disponíveis
no site www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 27 de abril de 2017. Luiz
Bezerra de Souza Filho, Pregoeiro e Presidente da CPL(*)(***)
(F)

AGENCIA CONDEPE/FIDEM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologo, o Processo nº 004/2017-CPL, Carta Convite nº
001/2017-CPL, de acordo com o art. 45, parágrafo 1, inciso I, da
Lei Federal nº 8.666/ 93 e alterações posteriores, em conformidade
com ata da sessão pública de 26/04/2017 e Adjudico em favor
do proponente: KS COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI LTDA
-CNPJ/MF Nº 04.241.256/0001-41, valor da proposta de R$
60.500,00 (sessenta mil, e quinhentos reais). Recife, 27 de abril de
2017. Maurílio Soares de Lima - Diretor Presidente em exercício.
(F)

AGÊNCIA ESTADUAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO
A Pregoeira da ATI torna pública a INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO
do PL nº 039/16 – Pregão Eletrônico n.º 009/16, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada em readequação
e reforma de refeitório no prédio Sede da Agência Estadual de
Tecnologia da Informação – ATI, por motivo de inconveniência e
inoportunidade, conforme memorando 002/2017-SGI. Assegurado
prazo de 5 (cinco) dias úteis aos interessados para exercício do
contraditório e da ampla defesa, estando disponíveis os autos
do processo para consulta nesta repartição. Recife, 27/04/17.
Germana Lima – Pregoeira.
(F)

AGÊNCIA ESTADUAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI
INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO
A Pregoeira da ATI torna pública a INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO
do PL nº 040/16 – Pregão Eletrônico n.º 010/16, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada em readequação
e reforma no prédio Sede da Agência Estadual de Tecnologia da
Informação – ATI, por motivo de inconveniência e inoportunidade,
conforme memorando 003/2017 - SGI. Assegurado prazo de 5
(cinco) dias úteis aos interessados para exercício do contraditório
e da ampla defesa, estando disponíveis os autos do processo
para consulta nesta repartição. Recife, 27/04/17. Germana Lima
– Pregoeira.
(F)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO PERNAMBUCO
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado
de Suprimentos de Informática. Recebimento de Propostas: Até
12/05/2017 às 17h00min. Abertura das Propostas: 15/05/2017
às 13h00min. Início da Sessão de Disputa: 15/05/2017 às
14h00min. O Edital na integra poderá ser retirado no site
www.alepe.pe.gov.br/pregao. As referências de tempo do

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recebimento de Proposta, Abertura de Proposta e Início da
Sessão de Disputa, observarão obrigatoriamente o HORÁRIO
DE BRASÍLIA – DF. Informações pelos telefones: (81) 31832501/2448/2106. Recife, 27 de abril de 2017. Josilene Cavalcanti
Correia – PREGOEIRA.
(F)

AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO
ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E RECURSO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028.2016.CC.003
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA A CONSTRUÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CASAS
POPULARES NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO
DE NORONHA – PE. A autoridade superior decide julgar:
Recurso empresa BONANZA: Improcedente. Recurso empresa
PERFIL: Improcedente. Resultado de habilitação: HABILITADA:
PERFIL EMPREENDIMENTOS e INABILITADA: BONANZA
INCORPORADORA. O consórcio CONTREL/MESO OCEÂNICA
desistiu do certame. Fica a sessão de preços marcada para o
dia 03/05/2017 às 10:00h(horário de Brasília), no auditório
do Escritório de Apoio do Recife, sito à Av. Rio Capibaribe,
147, 6º andar, São José – Recife/PE. Recife, 27/04/2017.Lídia
Albuquerque, Pregoeira da CPL.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO - COMPESA
Resultados de Licitação: PGE SRP 057/2017 CEL1 – Empresas
Vencedoras: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA – Lotes 01,
02 e 03 valor R$ 833.601,30. AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA
Lote 04 valor R$ 98.800,00. Maria Cristina Coutelo Borges –
Pregoeira. PGE 094/2016 CEL2 – Fracassada. Patricia Mendes
Cândido Cavalcanti – Pregoeira. Aviso de Adiamento: PGE SRP
nº 082/2017 CEL1 – AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE CHATO E
CABO DE COBRE NU. Abertura das Propostas: 15/05/17 às 10h.
Disputa: 15/05/17 às 14h. Versão Atualizada do Edital disponível
dia 04/05/2017. Referências de tempo: horário de Brasília.
Operacionalização no www.licitacoes-e.com.br. José Aureliano F.
de Santana – Pregoeiro. Aviso de Licitação: PG nº 002/2017
CPL – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ASSESSORIA DE IMPRENSA (COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA
OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO AGRESTE E DO SERTÃO
DE PERNAMBUCO). Data: 12/05/17 às 09h. Edital disponível
02/05/2017. Informações: Av. Dr. Jayme da Fonte, s/nº – 1º andar
– Sto Amaro – Recife/PE – CEP: 50040-905, das 13h às 16h, fone:
081-3412.9320 ou através do site www.compesa.com.br. Luciano
Saraiva de Melo - Pregoeiro
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO ABRIL – 2017

ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA
E ECONÔMICO-FINANCEIRA DO NOVO TERMINAL DE
CONTEINERES DO COMPLEXO DE SUAPE, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,
a ser processada de acordo com a legislação vigente e as
condições estabelecidas no instrumento convocatório. Valor
máximo aceitável: de R$ 426.201,90 (quatrocentos e vinte e
seis mil, duzentos e um reais e noventa centavos). Data da
Sessão de Abertura: Adiada para 12/05/2017 às 10h10min. O
adiamento da licitação ocorreu face a alteração de peça técnica
(planilha orçamentária). Informações adicionais podem ser obtidas
diretamente na Sede, localizada no Km.10, Rodovia PE-60,
Engenho Massangana - Ipojuca-PE das 08h00min as 12h00min
e das 14h00min as 16h00min, dias úteis. Fone: (081) 3527-5025.
Recife, 27 de abril de 2017.
CIBELLE DE MELO LORENA E SÁ
Pregoeira
(F)

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
EXTRATOS DE ADITIVOS
5º ADT. CT. Nº 062/2013. Prorrogação dos prazos de vigência e
execução do contrato referente à execução de obras e serviços de
infraestrutura das áreas de consolidação do projeto habitacional
do Complexo de Suape. CONTRATADA: CONSÓRCIO
PERNAMBUCO/BRAENGE. CNPJ: 04.239.328/0001-16. Prazos
acrescidos: 180 dias. Vigência: de 01/05/2017 a 27/10/2017;
Execução: de 03/03 201 a 29/08 2017. Ipojuca, 20/02/2017
2º ADT. CT. Nº 041/2015. Reajuste do valor do contrato referente
a locação de ambulância, com equipamentos, materiais e
medicamentos, para atendimentos de primeiros socorros e
transporte de vítimas de acidente. CONTRATADA: MAIS VIDA
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME. CNPJ: 13.097.538/000108. Valor mensal acrescido: R$ 2.119,10. Valor anual atual: R$
325.429,20. Ipojuca, 17/02/2017.
2º ADT. CT. Nº 067/2016. Adequação da planilha contratual, com
reflexo financeiro no contrato de reestruturação do viveiro em
Suape. CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA –
EPP. CNPJ: 07.408.234/0001-11. Valor acrescido: R$ 178.151,76.
Valor atual: R$ 550.717,09. Ipojuca, 06/02/2017.
4º ADT. CT. Nº 045/2016. Prorrogação dos prazos do contrato
referente à elaboração do projeto executivo para implantação
de rede de fibra ótica no Complexo Industrial Portuário
de Suape. CONTRATADA: EXTREME SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI–EPP.
CNPJ: 16.972.784/0001-96. Prazos acrescidos: 60 dias. Nova
vigência: 27/03/2017 a 24/05/2017 e Execução: de 13/03/2017 a
10/05/2017. Ipojuca, 24/03/2017.
4º ADT. CT, Nº 007/2014. Prorrogação dos prazos do contrato
referente aos serviços de coleta, triagem, transporte, destino final
e gerenciamento da Central de Triagem de Resíduos Sólidos
de Suape. CONTRATADA: EMPRESA DE ENGENHARIA
SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 07.916.655/000153. Prazo acrescido: 12 meses. Nova vigência: de 10/03/2017 a
09/03/2018. Ipojuca, 09/03/2017.

ADITIVO
EXTRATOS DE CONTRATOS
2º Termo aditivo ao CT.PS.15.4.086 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA
ADUTOR DO CENTRO INTEGRADO DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE ITAQUITINGA/PE. CONTRATADA: VIZIR ENGEHARIA LTDA
- CNPJ n° 05.473.496/0001-34. VALOR: R$ 565.208,32. PRAZO:
60 dias (12/11/2015 a 11/01/2016); DATA: 11.11.15.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
EXTRATO ABRIL – 2017
ADITIVO
5º Termo aditivo ao CT.OS.14.6.070 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO, REFERENTE A OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SURUBIM/
PE. CONTRATADA: MRM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ n°
13.578.869/0001-60. PRAZO: 270 dias 08/04/2017 a 02/01/2018;
DATA: 30.03.17. Zaíra Beltrão – Gestora do Contrato.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS

CIA. PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
ABRIL 2017
ERRATA
NA PUBLICAÇÃO DO DIA 14/03/2015, REFERENTE AO
EXTRATO DE ADITIVO DE MARÇO - 2015, ONDE SE LÊ:
PROCESSO CI Nº 03/2015 - Engª Geórgia B. da Cruz, CT.OS.
14.6.133-02 CONTRATADA: TERRAPLAN ENGENHARIA DO
BRASIL LTDA- EPP. OBJETO: PRORROGADO POR 240 DIAS;
DATA: 20.03.15. LEIA-SE: TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO
1° ADITIVO AO CT.OS.14.6.133 CONTRATADA: TERRAPLAN
ENGENHARIA DO BRASIL LTDA- EPP. OBJETO: ALTERAÇÃO
DAS CLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA E QUINTA DO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO; DATA: 20.03.15.
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No 014/2017 – PROCESSO Nº
016/2017/CP
OBJETO/NATUREZA:
SERVIÇO.
DESCRIÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CT. Nº 010/2017. Processo Nº 127/2016. CP-DETRAN-PE.
Serviços reprográficos para a tiragem de cópias ou impressões
comum em preto e branco, sem operador, incluindo assistência
técnica com fornecimento de peças de reposição, acessórios e
suprimentos. CONTRATADA: SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIAL LTDA. CNPJ: 07.091.063/0001-40. Prazo de
vigência: 12 meses. Valor global: R$ 57.600,00. Ipojuca,
07/02/2017.
CT. Nº 015/2017. Processo Nº 042/2016. CP. Serviços de
auditoria independente para emissão de relatório e parecer da
demonstração contábeis dos exercícios 2016 e 2017, da Empresa
Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros.
CONTRATADA: AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES
S/S – EPP. CNPJ: 11.254.307/0001-35. Prazo de vigência: 18
meses. Valor global: R$ 31.014,99. Ipojuca, 15/03/2017
(F)

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE LTDA. – CTM
AVISO DE LICITAÇÃO
PL nº 11/2017-CPL. PE nº 08/2017. Objeto: Formação de
Registro de Preços para contratação de empresa especializada
para prestação dos serviços de esgotamento sanitário (caixas
de esgotos e fossas) e desobstrução de redes de esgotos em
prédios e equipamentos geridos pelo CTM. Valor anual estimado
R$ 165.459,99. Recebimento de proposta até o dia 11/05/2017
às 09:59hs. Início da sessão de disputa dia 11/05/2017 às
10:10hs (horário de Brasília/DF). Cópia do Edital na integra,
poderá ser acessada nos sites www.compras.pe.gov.br e
www.licitacoes.pe.gov.br. Recife, 27/04/2017. ALEXANDRO DE
LIMA LEITE-Pregoeiro.
(F)

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE PERNAMBUCO
ADJUDICAÇÃO DE OBJETO LICITATÓRIO. Torno público,
nos termos do Decreto Estadual nº 34.198/09, a adjudicação
do objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EFETIVO OPERACIONAL
DE SERVIÇO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL, referente ao
PROCESSO LICITATÓRIO nº 007/17-CP, PE Nº 007/17-CP, em
favor das empresas: (EMPRESA, CNPJ, ITEM, VALOR TOTAL),
KALUAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 03.191.436/0001-01,
(1,4,6,7,8,9,11,17,20,23,24,26,27,33,41,43,54,58,59,60,61,64,66
e 68), R$ 77.724,68 – DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA
EIRELI-EPP, 09.617.964/0001-58, (2,3,10,12,14,15,16,18,19,21
,28,30,34,35,36,38,40,42,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,62,
63,65 e 67), R$ 23.069,80 – ALVORADA EMPREENDIMENTOS
LTDA, 08.793.465/0001-59, (5,13,25,29,31,32,37,39,44,53 e 69),
R$ 11.146,60. LINDOMAR CONSTANTINO FERREIRA – MAJ
QOC/BM – Pregoeiro.
(F)

Recife, 28 de abril de 2017
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO III
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/17-CPL III
A CPL III do CBMPE, após detida análise dos documentos
de habilitação apresentados pelas empresas participantes
da Concorrência Pública nº 001/17-CPL III, torna público o
resultado do julgamento. Resolve: HABILITAR as empresas
licitantes OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº
08.307.543/0001-68; CONSTRUTORA VALÉRIO LTDA, CNPJ
nº 04.628.047/0001-55; NATAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ
nº 14.949.489/0001-57; S. A. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ nº 15.088.207/0001-37; W. M.
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ nº
18.259.511/0001-98 e CONSTRUCAJ CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ nº 00.120.518/0001-69 por atenderem às exigências do
Instrumento Convocatório e INABILITAR a empresa licitante
GRANDE SERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME,
CNPJ nº 11.695.493/0001-48, por não atender o item 6.1 do
Edital Licitatório. Fica aberto o prazo recursal previsto em Lei.
Caso não haja interposição de recursos, estabelece-se a
data de 09/05/17, às 09h00min (Horário de Brasília-DF), para
a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços.
CARLOS ALEXANDRE SANTOS SALES – Major BM Presidente/
Pregoeiro.
(F)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE PERNAMBUCO- DER/PE
CONTRATANTE: DER/PE CONTRATADA: SEPLANE –
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO
NORDESTE LTDA PROCESSO N.º 0978/12 CONTRATO Nº
054/13 TERMO ADITIVO: TERCEIRO OBJETO: prorrogação
do prazo de vigência contratual. PRAZO DE VIGÊNCIA: 300
dias corridos, passando de 08/12/2016 à 04/10/2017 DATA DA
ASSINATURA: 08/12/2016
CONTRATANTE:
DER/PE
CONTRATADA:
EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PROCESSO N.º
0147/15 CONTRATO Nº 010/15 TERMO ADITIVO: SEGUNDO
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual PRAZO: 12 meses,
a partir de 02/01/2017 até 02/01/2018 VALOR: R$ 35.000,00
CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: Programa de Trabalho
26.122.0981.4356.0000 Natureza de Despesa 3.3.90.39
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2017
CONTRATANTE: DER/PE CONTRATADA: GEOSISTEMAS
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA N.º 0769/12 CONTRATO
Nº 082/12 TERMO ADITIVO: QUINTO OBJETO: Prorrogação do
prazo da vigência contratual PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias,
a partir de 01/01/2017 a 31/12/2017 DATA DA ASSINATURA:
30/12/2016
CONTRATANTE: DER/PE CONTRATADA: EDITORA JORNAL DO
COMMÉRCIO S/A N.º 1795/15 CONTRATO Nº 012/16 TERMO
ADITIVO: PRIMEIRO OBJETO: Aprovada a prorrogação do prazo
e reajuste contratual PRAZO: 12 meses, a partir de 04/01/2017
a 04/01/2018 VALOR: 27.718,99, o valor unitário por centímetro
de coluna – cm/col. para a publicação de anúncios no Jornal do
Commércio, para o período será de R$ 244,15
CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: Programa de Trabalho
26.122.0981.4356.0000 Natureza de Despesa 3.3.90.39
GESTORA DO CONTRATO: Mª da Conceição Santiago Alencar
, mat. 9568-0 DATA DA ASSINATURA: 04/01/2017
Recife, 27 de abril de 2017. EDUARDO JOSÉ M. AMORIM Diretor
Jurídico do DER/PE
GABARI CONTRATOS Nº 010/17
(F)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE PERNAMBUCO-DETRAN/PE
EXTRATO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS,
CREDENCIAMENTOS E TERMOS ADITIVOS
RETIFICAÇÃO: Na publicação do D. O. E. nº 027, datado de
08/02/2017, referente ao 10º TA ao CV COORDENAÇÃO de
TRÂNSITO nº 056/2011. PARTES: DETRAN/PE e MUNICÍPIO
DE ARCOVERDE/PE/AUTARQUIA DE TRÂNSITO E DE
TRANSPORTES DE ARCOVERDE. Onde se lê: 10º TA ao CV
COORDENAÇÃO de TRÂNSITO nº 056/2011. Leia-se: 13º TA
ao CV COORDENAÇÃO de TRÂNSITO nº 056/2011; 11º TA ao
CV COORDENAÇÃO de TRÂNSITO nº 056/2011. PARTES:
DETRAN/PE e MUNICÍPIO DE ARCOVERDE/PE/AUTARQUIA
DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTES DE ARCOVERDE.
OBJETO: Reajustar valor, por multa paga, em 10,48% e Informar
que às multas leves, permanecerão com o mesmo valor de
R$ 39,46; 3º TA ao TC nº 041/2015. PARTES: DETRAN/PE e
NORMA MAIA PSICOLOGIA & CONSULTORIA LTDA. OBJETO:
Prorrogar Prazo de Vigência e Informar Dotação Orçamentaria.
VIGÊNCIA: 16/06/2017 a 15/06/2018. VALOR: R$ 72.788,84
(16/06 a 31/12/2017); 2º TA ao CT PS nº 216/2015. PARTES:
DETRAN/PE e CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
E SERVIÇOS AMBIENTAIS em decorrência da adesão à ARP
nº 12/2015 – SAD, PL nº 162.2013, processo nº 275.2013.III.
PE.162-SAD. OBJETO: Prorrogar Prazo de Vigência e Informar
Dotação Orçamentária. VIGÊNCIA: 28/12/2016 a 28/06/2017.
VALOR: R$ 8.519,93; 1° TA ao CT PS n° 048/2016. PARTES:
DETRAN/PE e SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS
LTDA. OBJETO: Prorrogar Prazo de Vigência e Informar Dotação
Orçamentária. VIGÊNCIA: 01/03/2017 a 28/02/2018. VALOR: R$
1.829.687,70; 3º TA ao CT PS nº 008/2015. PARTES: DETRAN/PE
e a CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE
PERNAMBUCO. OBJETO: Prorrogar Prazo de Vigência e Informar
Dotação Orçamentária. VIGÊNCIA: 01/04/2017 a 31/03/2018.
VALOR: R$ 1.000.742,85 (ABRIL a DEZEMBRO/2017); 6º TA ao
CV COOP TÉC e ADM (deslocamento de servidor) nº 077/2011.
PARTES: DETRAN/PE e o MUNICÍPIO DE SANHARÓ/PE.
OBJETO: Prorrogar Prazo de Vigência. VIGÊNCIA: 02/01/2017
a 01/01/2018; 3° TA ao CT PS n° 001/2015. PARTES: DETRAN/
PE e ENGEMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Reajustar valores do contrato em 6,14%, acumulado
anual do INCC, Prorrogar Prazo de Vigência e Informar Dotação
Orçamentária. VIGÊNCIA: 19/02/2017 a 18/02/2018. VALOR: R$
2.717.143,07; 3° TA ao CT PS n° 002/2015. PARTES: DETRAN/
PE e ENGEMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
    • Polêmica
    • Polícia
    • Política
    • Saúde
    • TV
O que procura?
Categorias
Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
Agenda
julho 2025
D S T Q Q S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« mar    
Copyright © 2025 Tribunal Processo