DOEPE 27/04/2019 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 27 de abril de 2019
Dist. CNPJ 28.911.309/0001-52 R$ 580,00. Proc. 0041/2019-CPL
DL.0036/2019-Dasis - Obj. Aquis. Emerg. med.(Glicose 5%;agua
p/injeção), p/ Sismepe, Medical Mercantil CNPJ 10.779.833/000156-R$ 945,00;Cirurgia Montebello CNPJ 08.674.752/0001-40 R$
8.850,00; Injefarma CNPJ 09.607.807/0001-61 R$ 5.160,00 e Três
Leões CNPJ 00.175.233/0001-25 R$ 2.125,00.;Proc.0042/2019CPLDL.0037/2019-Dasis-Obj.Aquis.
Emerg
de
mat.
traumatologia,p/cirurgia de Marcos José dos Santos, mat.26943.3:
Fixano Com. CNPJ 02.088.608/0001-45 R$ 1.595,00. Proc.
0043/2019-CPL DL.0038/2019-Dasis - Obj. Aquis. Emerg. material
de traumatologia - cirurgia de lesão no polegar, p/ Roberto José
da Silva-mat. 26435-0: TSMMagalhães CNPJ 07.338.040/000197 R$ 1.535,00. Proc. 0046/2019-CPL DL.0041/2019-Dasis,
Obj. Aquis. Emerg.de mat.de Cirurgia de Tibia direita p/ João
Alexandre Pereira da Silva - mat..62004: Fixano Com. CNPJ
02.088.608/0001-45,
R$ 1.000,00.
Proc. 0048/2019-CPL
DL.0043/2019-Dasis, Obj. Aquis. Emerg. medicamentos(Acido
tranexâmico 250 mg/5ml.enoxaparina e outro) p/ Sismepe:
Comercial Mostaert CNPJ 11.563.145/0001-17, R$ 39.550,00;
Cristália Prod. CNPJ 44.734.671/0001-51, R$ 1.245,00 e Espirito
Santo Dist. CNPJ R$ 28.911.309/0001-52 R$ 7.282,95: Proc.
0037/2019-CPL DL.0032/2019-Dasis, INC VII, ART 24, Lei Fed.
nº 8.666/93 - Obj. Aquis. Emerg. fios cirúrgicos p/ Sismepe;
Point Suture do Brasil, CNPJ 12.340.717/0001-61, R$ 1.932,24;
Endosurgical CNPJ08.713.023/0001-55,R$ 25.268,40; Sutucati
Ind. e com. -CNPJ 4.550.482/0001-04, R$ 1.732,80 e Dismene
Dist. CNPJ 16.682.179/0001-44, R$ 5.193.67. Recife – PE, 26
de abril de 2019. Petrônio Araújo G. F. Filho – Cel. PM- Diretor
da DASIS.
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato
nº:
29/2018.
Processo
Nº:
23.227.001521/2017-81-PREGÃO SRP Nº 006/2017. Aquisição.
Aquisição de Mobiliários destinados ao Instituto de Inovação
Tecnológica-IIT/UPE. Contratada: Plaxmetal S/A – Indústria de
Cadeiras Corporativas, CNPJ: 91.404.251/0001-97. Valor: R$
14.010,00. Vigência: 01/02/2019 a 01/02/2024. Prof.º Pedro
Henrique de Barros Falcão. Reitor.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
MANÇO, em face do resultado obtido no Processo Licitatório
nº 0282.2018.CCPLE-X.0188.SAD.ATI e Pregão Eletrônico nº
0188.2018.SAD.ATI resolve publicar os preços registrados para
contratação de empresa para prestação de serviços especializados
de impressão departamental centralizada, incluindo: locação
de equipamentos (impressoras e multifuncionais); reposição
de suprimentos (exceto papel); disponibilização de sistemas
para gestão informatizada da solução; bem como manutenção,
com substituição de peças, e suporte técnico para atender às
necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, conforme descrição abaixo:
montante de R$ 16.475,40, correspondente a 14,2522%, do valor
inicial do contrato. que era de R$ 115.599,00, passa a ter novo valor
de R$ 119.598,32, equivalente ao acréscimo de 3,4596%, relativo
ao acréscimo de aditivo dos serviços excedentes. CONTRATADA:
JPK ENERGY ENGENHARIA SUSTENTÁVEL CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA- EPP. EMPENHO: 2019NE000306 no valor
total de R$ 3.999,32, datada de 02JAN2019. ORIGEM: PL nº
0103.2018.CPL-II.PE.0042.DAG-SDS, PE n° 0042.DAG-SDS;
Recife-PE, 24ABR2019. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
EMPRESA: DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/MF nº 41.057.324/0001-43; LOTE: 01 e 03; EMPRESA:
TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/MF nº 64.799.539/0001-35; LOTE: 02.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO
VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$38.441.823,48 (trinta e oito
milhões quatrocentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e três
reais e quarenta e oito centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:
de 26 de abril de 2019 a 25 de abril de 2020.
RAFAEL VILAÇA MANÇO
Secretário Executivo de Compras e Licitações do Estado
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA
ARPC Nº 015.2018.SAD – 4ª Publicação
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, neste ato representada pelo Secretário Executivo
de Compras e Licitações do Estado, o Senhor RAFAEL VILAÇA
MANÇO, em face do resultado obtido no Processo Licitatório
nº 0099.2018.CCPLE-II.PE.0061.SAD e Pregão Eletrônico nº
0061.2018.SAD resolve publicar os preços registrados para
aquisição de utensílios de limpeza para atender as demandas dos
órgãos e entidades que integram o Poder Executivo do Estado de
Pernambuco, conforme descrição abaixo:
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 7/2019. Processo Nº: 0137.2018.CPL.REIT.PE.0046.
FESP-UPE. Aquisição. Aquisição de 4 (quatro) Marcapassos
Cardíacos Externos para o PROCAPE. Contratada: BIOTRONIK
Comercial Médica Ltda, CNPJ: 50.595.271/0001-05. Valor: R$
42.000,00. Vigência: 26/02/2019 a 26/02/2020. Prof.º Pedro
Henrique de Barros Falcão. Reitor.
EMPRESA: ELVIS JOSÉ DE BRITO ME, CNPJ/MF nº
24.708.262/0001-73; LOTES: 15 e 16; EMPRESA: JADSON
SILVA DE LIMA EIRELE ME, CNPJ/MF nº 24.237.465/000129; LOTE: 11; EMPRESA: L B COMÉRCIO DE FERRAGENS
EIRELI EPP, CNPJ/MF nº 20.470.692/0001-49; LOTES: 12 e
14; EMPRESA: MARIA JOSÉ FERREIRA ME, CNPJ/MF nº
12.270.525/0001-26; LOTES: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 13.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DECISÃO-APLICAÇÃO DE PENALIDADE
L.O SOARES DE MORAES – ME, CNPJ nº 08.576.285/000115. Penalidade: impedimento de licitar e de contratar com a
Administração Direta e Indireta do Estado de Pernambuco e seu
descredenciamento no Sistema de Cadastro de Fornecedores
do Estado de Pernambuco - CADFOR-PE, pelo período 30
(trinta) dias, cumulada com multa de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). Fundamento: Relatório do PAAP nº 075/2018, Decisão
nº 021/2019 - SELIC, artigo 7º, da Lei 10.520/02 c/c com o art.
21, do Decreto Estadual nº 42.191/2015, considerando o Processo
Administrativo nº 075/2018 - CPAAP, referente ao processo
licitatório nº 202.2016.IX.PE.143.SAD. Recurso: desta decisão
cabe recurso no prazo 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação
do ato, conforme art. 33, do Decreto nº 42.191/2015. O Processo
encontra-se com vistas franqueadas, na Av. Antônio de Góes, 194
- 11º andar, Pina, Recife/PE, no horário das 08h às 12h, e das 13h
às 17h. Recife, 25 de abril de 2019, RAFAEL VILAÇA MANÇO Secretário Executivo de Compras e Licitações do Estado.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - GGLIC
PROCESSO Nº 0303.2018.CCPLE-XI.PE.0204.SAD.SES
A COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
ESTADO XI torna público, para conhecimento de todos os
interessados, que a licitação acima mencionada foi declarada
FRACASSADA. Patrícia Sena - Pregoeira da CCPLE XI.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE LEILÃO
AVISO DE EDITAL
LEILÃO PÚBLICO Nº 03/2019
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD, junto com o leiloeiro
oficial Luciano Resende Rodrigues, inscrito na JUCEPE sob o nº
315/1998, tornam público aos interessados, que será realizado no
dia 16 de maio de 2019, às 09:00 h, de forma presencial e online,
no auditório do Empresarial Rio Mar Trade, localizado na Avenida
República do Líbano, nº 251, bairro Pina, Recife/PE, CEP:
51.110-160, na Cidade do Recife – PE, e de forma eletrônica no
endereço www.lancecertoleiloes.com.br , o TERCEIRO LEILÃO
SAD DE 2019, que levará a alienação VEÍCULOS, SUCATAS
DE VEÍCULOS E SUCATAS DE MATERIAIS DIVERSOS,
considerados inservíveis ou de recuperação antieconômica
para uso do Estado. O Edital estará disponível, a partir do dia
27.04.19, nos endereços eletrônicos: www.sad.pe.gov.br e www.
lancecertoleiloes.com.br, ou no escritório do Leiloeiro Oficial,
que fica localizado na Avenida República do Líbano, nº 251,
Empresarial Rio Mar Trade Center, Torre C, sala 811, bairro Pina,
Recife - PE, em horário comercial.
Recife, 27 de abril de 2019
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA
ARPC Nº 014.2019.ATI – 1ª Publicação
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, neste ato representada pelo Secretário Executivo
de Compras e Licitações do Estado, o Senhor RAFAEL VILAÇA
VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 205.278,99 (duzentos
e cinco mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e nove
centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: de 01 de agosto de
2018 a 31 de julho de 2019.
RAFAEL VILAÇA MANÇO
Secretário Executivo de Compras e Licitações do Estado
SECRETARIA DA CASA MILITAR
EXTRATO DE ADESÕES.
ADESÃO Nº007/2019-CAMIL: Origem: Ata de Registro de Preços
nº007/2019-SAD. Contratada: LOCADORA DE VEÍCULOS
CAXANGÁ LTDA, CNPJ: 00.329.696/0001-02. Objeto: Locação
anual de veículos Administrativos, classificação VS-2 para atender
as necessidades da Casa Militar. Valor Unitário: R$ 947,99
(novecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).
ADESÃO Nº008/2019-CAMIL: Origem: Ata de Registro de
Preços nº008/2018-ATI. Contratada: INTERAGI TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ: 05.045.317/0001-68. Objeto: Prestação de serviços
técnicos de Migração de Dados, Repasse Tecnológico, Suporte
Técnico, Desenvolvimento e Manutenção de portais e sites
através de Sistemas de Gestão de Conteúdo (CMS – Content
Management System) para atender as necessidades da Casa
Militar. Valor Total: R$ 26.004,70 (vinte e seis mil quatro reais
e setenta centavos). ADESÃO Nº009/2019-CAMIL: Origem: Ata
de Registro de Preços nº030/2018-SAD. Contratada: BIGNARDI
INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA,
CNPJ: 61.192.522/0005-50. Objeto: aquisição de papel reciclado
para atender as necessidades da Casa Militar. Valor Unitário:
R$ 13,91 ( treze reais e noventa e um centavos). ADESÃO
Nº010/2019-CAMIL: Origem: Ata de Registro de Preços
nº032/2018-SAD. Contratadas: BRUNO E CARLA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA ME / CNPJ nº 13.344.533/0001-32, Lote
01. Valor Unitário: R$ 0,18 (dezoito centavos), Lote 02. Valor
unitário: R$ 0,30 ( trinta centavos); DIFERENCIAL COMÉRCIO
ATACADISTA EIRELI EPP / CNPJ nº 09.617.964/0001-58,
Lote 03. Valor Unitário: R$ 0,24 (vinte e quatro centavos),
BML COMERCIAL LTDA - ME / CNPJ nº 11.292.106/0001-22,
Lote 04. Valor Unitário: R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um
centavos) e M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
LTDA - ME / CNPJ nº 10.467.477/0001-35, lote 10-B. Valor
Unitário: R$ 15,59 (quinze reais e cinquenta e nove centavos).
Objeto: aquisição de é a aquisição de material de expediente
(papel) para atender as necessidades da Casa Militar. Recife/PE,
26 de abril de 2019. JOSÉ FLÁVIO MORAIS DE SANTANA - Cel
PM. Chefe de Segurança Institucional da Casa Militar.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019.
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE
OBJ: REALIZAÇÃO DA X CAPRINOFILÓ 2019 - FEIRA E
EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS, NO PERÍODO DE
26/04/2019 A 28/04/2019 NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE.
NOTA DE EMPENHO: 2019NE000254 DE 01/04/2019.
VALOR: R$ 60.000,00.
VIGÊNCIA: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
ASSINADO: 24/04/2019.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO - SEDUH
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO I - CEL I
AVISOS DE LICITAÇÕES
PL Nº 001/2019, CEL I – TP Nº 001/2019 - OBJETO:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA EM
ENGENHARIA PARA Realização de estudos técnicos
(TOPOBATIMÉTRICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS)
e elaboração dOS projetoS PARA PROTEÇÃO DAS
FUNDAÇÕES DO VIADUTO 2 E PARA REVESTIMENTO DO
CANAL FORMADO PELO RIACHO MESQUITA, LOCALIZADO
NO RAMAL CIDADE DA COPA, REGIÃO METROPOLITANA
DO RECIFE”. SESSÃO INICIAL: 15/05/2019, às 09h30. Valor
Estimado: R$ 102.721,40.
PL Nº 002/2019, CEL I – TP Nº 002/2019 - OBJETO:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE
ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS
TÉCNICOS
(TOPOGRÁFICOS,
GEOTÉCNICOS
E
HIDROLÓGICOS)
E
ELABORAÇÃO
DE
PROJETO
(GEOMÉTRICO,
TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO,
DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, URBANISMO, INTERFERÊNCIAS
E ILUMINAÇÃO PÚBLICA) PARA ALARGAMENTO DA PE005 NO ENTORNO DAS ESTAÇÕES DE BRT ABOLIÇÃO,
ZUMBI, GETÚLIO VARGAS, FORTE DO ARRAIAL, PARQUE
DO CORDEIRO, CAIARA, BR-101, RIACHO CAVOUCO,
ENGENHO
POETA,
CAPIBARIBE,
PADRE
CÍCERO,
BARREIRAS E AREINHA, LOCALIZADAS NO CORREDOR DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS LESTE-OESTE,
ALÉM DO TRECHO DE ACESSO À PE-027, NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE”. SESSÃO INICIAL: 15/05/2019,
às 11h00. Valor Estimado: R$ 220.388,00.
PL Nº 003/2019, CEL I – TP Nº 003/2019 - OBJETO:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE
ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DA ESTAÇÃO DE
BRT PADRÃO (ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS, PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, CFTV E
SONORIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL),
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (TOPOGRÁFICO,
GEOTÉCNICO E HIDROLÓGICO) NOS TRECHOS A SEREM
IMPLANTADAS
AS
ESTAÇÕES,
ELABORAÇÃO
DO
PROJETO DE FUNDAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO
DE AGENCIAMENTO (GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANISMO, SINALIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INTERFERÊNCIAS) DAS ESTAÇÕES
1, 2, 4 E 5 DA AV. BELMINO CORREIA, E DAS ESTAÇÕES
MATINHA E CRUZ DE REBOUÇAS, ELABORAÇÃO DO PLANO
DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, PROJETO LEGAL, PROJETOS
DOS CANTEIROS DE OBRAS E ORÇAMENTO. AS ESTAÇÕES
DA AV. BELMINO CORREIA FAZEM PARTE DO CORREDOR DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS LESTE-OESTE,
NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, ENQUANTO AS ESTAÇÕES
MATINHA E CRUZ DE REBOUÇAS FAZEM PARTE DO
CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS
NORTE-SUL, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA, TODAS NA
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE”. SESSÃO INICIAL:
15/05/2019, às 14h30. Valor Estimado: R$ 446.808,09.
LOCAL: Auditório – 2º andar da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitação, sito à Estrada do Barbalho, nº 889A, Iputinga, Recife/PE. Os Editais estarão à disposição dos
interessados no site: www.licitacoes.pe.gov.br ou na sala da CEL
I, a partir de 29/04/2019, no endereço já mencionado, tel. (081)
3181-3311, no horário de 08h às 12h, mediante a entrega de um
CD-R ou DVD-R virgem, preenchimento de formulário com dados
da empresa. Recife, 26/04/2019. Eduardo de Lima Rodrigues.
Presidente CEL I – SEDUH/PE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Ano XCVI • NÀ 79 - 13
E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CNPJ: nº
08.100.434/0001-75. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e
de sua execução por mais 120 dias, com vigência até 14/12/2019
e execução com período até 16/08/2019. Data de assinatura: 02
de abril de 2019.
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0099/2018-SEE CONTRATADA: USA
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI-EPP LTDA.
CNPJ/MF: 23.439.237/0001-79. Objeto: Prorrogação do Prazo
Contratual e de sua execução por mais 120 dias, com vigência
até 04/12/2019 e execução até 06/08/2019. Data de assinatura:
08 de abril de 2019.
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0141/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA. CNPJ/MF:
41.2013.514/0001-2. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e
de sua execução por mais 150 dias, com vigência até 14/01/2020
e execução até 16/09/2019. Data de assinatura: 15 de abril de
2019.
44° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0275/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 329.397,02.
Data de assinatura: 04 de fevereiro de 2019.
43° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ/MF: 00.392.213.000106. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para
possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor total de R$
63.452,91. Data de assinatura: 01 de março de 2019.
10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0010/2016-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF: 00.392.213.0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 257.624,03.
Data de assinatura: 15 de março de 2019.
49° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE
ENGENHARIA N° 0276/2014-SEE CONTRATADA: PROCESSO
ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF: 00.392.213.0001-06. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 568.447,05.
Data de assinatura: 15 de março de 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
GERÊNCIA TÉCNICA DE CONTRATOS
CT Nº 004/2019 - CONTRATADA: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DO CAPIBARIBE S/A. CNPJ/MF: 30.275.520/0001-78. Objeto:
Fornecimento de 48 (quarenta e oito) assinaturas do Jornal
DIÁRIO DE PERNAMBUCO, para os Prédios Administrativos desta
Secretaria de Educação. Vigência: 26/04/2019 a 25/04/2020.
Valor Global R$ 24.250,56. Data de Assinatura: 26/04/2019.
1º T.A AO CT Nº 019/2018 - CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO
DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO
MANDACARU - AAFAM. CNPJ/MF: 04.411.965/0001-28.
Objeto: a) Prorrogação do prazo de execução e vigência por 180
(cento e oitenta) dias correspondente ao período de 19/02/2019
a 17/08/2019, ou até formalização da contratação decorrente da
nova chamada pública, o que ocorrer primeiro. b) Acréscimo de
25% correspondendo sobre o valor inicial do Contrato, equivalente
a R$ 54.390,60. Valor Global de R$ 271.953,00. Data de
Assinatura: 18/02/2019.
SECRETARIA DA FAZENDA
EXTRATO C-SAFI Nº 011/2019 CONTRATOS/CONVÊNIOS
4º TERMO ADITIVO AO C-SAFI Nº 033/15. Prorrogação do
prazo do Contrato mater. Contratada: BANCO COOPERATIVO
DO BRASIL S.A. CNPJ: 02.038.232/0001-64. Vigência:
01.01.2019 a 31.12.2019. 2º TERMO ADITIVO AO C-SAFI Nº
002/17. Prorrogação do prazo do Contrato mater. Contratada:
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE CARUARU - AETCP. CNPJ:
10.548.532/0001-11. Vigência: 01.01.2019 a 31.12.2019. C-SAFI
Nº 016/19. Prestação de Serviços de manutenção de segundo
e terceiro níveis em 356 extintores de incêndio. Contratada:
JONAS F. DA S. GADELHA ME. CNPJ: 23.334.029/0001-05.
Valor global: R$ 15.033,25. Vigência: 04 meses, contados a partir
de 09.04.2019 a 08.08.2019. C-SAFI Nº 018/19. Prestação de
serviços de confecção de carimbos (Lote 01), chaves, consertos
e substituição de fechaduras (Lote 02). Contratada: ANDRÉ
A. DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME. CNPJ:
10.541.677/0001-90. Valor anual (Lote 01): R$ 14.398,80 e valor
anual (Lote 02): R$ 26.337,00. Vigência: 12 meses, contados a
partir de 01.04.2019 a 31.03.2020. C-SAFI Nº 019/19. Prestação
de serviços de impressão com encadernação. Contratada:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE. CNPJ:
10.921.252/0001-07 Valor global: R$ 22.250,00. Vigência: 06
meses, contados a partir de 25.03.2019 a 24.09.2019. Recife,
26 de abril de 2019. MARCELO JOSÉ MENDONÇA DE SÁ Superintendente Administrativo e Financeiro da SEFAZ-PE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS
GACE
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Contrato Nº 013/2019-GAB/SDS – OBJETO: Locação de todos
para atender as demandas internas da Secretaria de Defesa Social
de Pernambuco. CONTRATADA: FRONT ESTRUTURAS EIRELI
- EPP. EMPENHO: 2019NE000167, no valor de R$ 18.600,00,
datada de 02JAN2019. ORIGEM: ARP nº 004/2018-GAB/SDS;
PL nº 0031.2018.CPL-II.PE.0010.DAG.SDS; PE nº 0010.DAG.
SDS Recife-PE, 25ABR2019. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR
- Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (*)
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 071/2018-GAB/SDS –
OBJETO: Prorrogação do contrato mater por 120 (cento e vinte)
dias, pelo período de 05 de maio de 2019 a 02 de setembro de
2019, bem como acréscimo dos serviços excedentes no montante
de R$ 20.474,72, correspondente a 17,7118%, e supressão no
30° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0279/2014-SEE CONTRATADA: AKAROA
ENGANHARIA LTDA. CNPJ/MF: 15.323.475/0001-96. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 65.934,45.
Data de assinatura: 18 de janeiro de 2019.
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0045/2016-SEE CONTRATADA: WM
Engenharia LTDA-EPP. CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual e de sua execução por mais
120 dias, com vigência até 13/12/2019 e execução no período até
15/08/2019. Data de assinatura: 09 de abril de 2019.
9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0053/2014-SEE. CONTRATADA: NUNES
Contrato nº 013/2019, CONTRATANTE: SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SIRH, CNPJ
nº 32.535.558/0001-68. CONTRATADA: Inhalt Soluções
em Informática Ltda, CNPJ nº 07.675.055/0001-40. Objeto:
Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento e
implantação de uma solução para o gerenciamento de informações
laboratoriais (LIMS) no Laboratório da Agência Estadual de Meio
Ambiente – CPRH. Vigência: 15 (quinze) meses, contados a partir
da assinatura do contrato. Recife, 14 de fevereiro de 2019.
Consulte o nosso site:
www.cepe.com.br