DOEPE 14/10/2021 - Pág. 11 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 14 de outubro de 2021
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E
QUALIFICAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Reconheço e RATIFICO o PROCESSO 0018/2021 Dispensa
de Licitação nº 0011/2021, oriundo da CHAMADA PÚBLICA
Nº 005/2021 – CPL – Objeto: Seleção de Entidades Privadas
Sem Fins Lucrativos para Contratação de pessoa jurídica que
atenda ao que prevê o Art. 24, Inciso XIII, da Lei 8.666/1993,
e suas atualizações, visando à prestação dos serviços de
desenvolvimento institucional com ensino e capacitação sócio
- profissional para capacitar 800 (oitocentos) empreendedores
e potenciais beneficiados, na área de Gastronomia no âmbito
do Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor
Individual e do Autônomo – IDEIA –2021, distribuídos em 40
(quarenta) municípios de Estado de Pernambuco, através de
realização de 40 turmas de Qualificação Profissional, com
carga horária de 15 a 20 horas, com fundamento no Parecer de
Dispensa da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Parecer
Técnico da Comissão de Analise e Parecer da Superintendência
Jurídica da SETEQ, para contratação da entidade: NECTAR –
NÚCLEO DE EMPREENDIMENTOS EM CIÊNCIA TECNOLOGIA
E ARTES, CNPJ 04.521.441/0001-90, no valor global de R$ R$
214.800,00 (duzentos e quatorze mil, e oitocentos reais). Recife,
13 de outubro de 2021. Adriana Carmém Queiroz Costa Melo/
Secretário Executivo da Micro e Pequena Empresa e Fomento ao
Empreendedorismo
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Autorizado pela Câmara de Programação Financeira, GOVPE
- Ofício 1244/2021-CPF (16071862), datado de 10/08/2021.
Processo nº 013/2021 - CPL SETUR – Tomada de Preços nº
007/2021. Obra. HOMOLOGO o Julgamento da Comissão
Permanente de Licitação – CPL SETUR, referente à Tomada
de Preços Nº 013/2021, Processo Licitatório nº 007/2021,
consubstanciado nos termos da correspondente Ata lavrada
em 23/09/2021, ADJUDICANDO o objeto CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA
DAS PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO DO GOVERNO
MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE, para a empresa: B
L Construtora e Serviços LTDA- ME, CNPJ: nº 14.780.722/000110, que ofertou o valor de R$ 522.215,01 (quinhentos e vinte e dois
mil, duzentos e quinze reais e um centavo), tendo atendido aos
itens da Tomada de Preços, e, de conformidade com os Artigos
44 e 45, § 1º, inciso 1, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações
posteriores. Olinda, 13 de outubro de 2021. José Carlos de Morais
Guerra. Secretário Executivo de Infraestrutura.
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
EXTRATO ADITIVO
1º TA ao CT nº 001/2020 CTDA: IG CONSTRUTORA LTDA ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de
06 (seis) meses, a partir de 15/10/2021 até 14/04/2022; Data da
assinatura: Olinda, 13/10/2021; José Carlos de Morais Guerra Secretário Executivo de Infraestrutura.
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Autorizado conforme Ofício nº 1241/2021 – CPF (16070963),
datado de 10/08/2021. Processo nº 012/2021 – CPL SETUR –
Tomada de Preços nº 006/2021. Obra. HOMOLOGO o Julgamento
da Comissão Permanente de Licitação – CPL SETUR, referente à
Tomada de Preços Nº 006/2021, Processo Licitatório nº 012/2021,
consubstanciado nos termos da correspondente Ata lavrada
em 21/09/2021, ADJUDICANDO o objeto CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE
TACARATU/PE, em favor da Empresa BL CONSTRUTORA
E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: nº 14.780.722/0001-10, que
ofertou o valor de R$ 501.252,74 (quinhentos e um mil, duzentos
e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), tendo
atendido aos itens da Tomada de Preços, e, de conformidade com
os Artigos 44 e 45, § 1º, inciso 1, da Lei Federal nº 8.666/93, e
alterações posteriores. Olinda, 13 de outubro de 2021.José Carlos
de Morais Guerra. Secretário Executivo de Infraestrutura.
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
EXTRATO CONTRATO
CT nº 015/2021 CTDA: B.A REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de
copos descartáveis - 180 ml e 50 ml, para utilização/consumo
dos Servidores/Funcionários da Secretaria de Turismo e Lazer SETUR; Prazo do contrato: 12 (doze) meses; Valor: 2.724,00. Data
da assinatura: Olinda, 13/10/2021; Rodrigo Valença de Barros
Corrêa - Secretário Executivo de Gestão e Políticas Públicas.
Publicações Municipais
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JOAQUIM NABUCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 62/2021. CPL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
45/2021. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
em realizar o Seminário Educacional Paulo Freire na capital
pernambucana, no período de dois (02) dias para a quantidade de
200 professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal
de Educação de Joaquim Nabuco-PE, Valor: R$: 246.387,57
(Duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e
cinquenta e sete centavos). Início do Acolhimento das propostas:
a partir do dia 15 de outubro de 2021, Limite para Acolhimento das
Propostas: 09: 00h. do dia 27 de outubro de 2021, Abertura das
Propostas: 10: 00h. do dia 27 de outubro de 2021, Início da Sessão
de disputa: às 11:00h. do dia 27 de outubro de 2021. Informações:
Pelo e- mail: [email protected] (esclarecimentos
e impugnações). Material: disponível em Portal Bolsa Nacional
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
de Compras – BNC www.bnc.pe.gov.br ou site: joaquimnabuco.
pe.gov.br local em que os interessados poderão ler e obter o texto
integral do Edital.
Joaquim Nabuco, 13 de outubro de 2021.
ANTONINO MATIAS GOMES DO NASCIMENTO
Sec. De Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE RESULTADO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 038/2021-CPL. Pregão Eletrônico nº 012/2021.
BB 887131 SRP- Objeto: Registro de Preço com validade de
12 meses para contratação de empresa para fornecimento
de utensílios destinados as creches e unidades escolares da
educação infantil e do ensino fundamental da rede municipal
de ensino, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas no termo de referência. Empresa:
Machado Armarinhos LTDA. CNPJ Nº 24.174.062/0001-88,
Localizada na Rodovia AL 115, 2502, Graciliano Ramos, Palmeiras
dos Índios, AL. Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29 Valor Global: R$80.301,57. (oitenta mil e
trezentos e um reais e cinquenta e sete centavos). Empresa: MJ
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ Nº07.631.411//0001-24.
Localizada na Rua Alterosa nº499, Nossa Senhora da Conceição,
Paulista-PE. Lotes 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 28, 30 e 31. Valor:
R$85.208,05 (oitenta e cinco mil e duzentos e oito reais e cinco
centavos). Empresa: JOSEMARCIA GOMES DA SILVA, CNPJ Nº
19.771.678/0001-04. Localizada na Rua Manoel Martins de Melo
nº13, Centro, Agrestina-PE. Lotes 15 e 17. Valor: R$6.150,00
(seis mil e cento e cinquenta reais). Classificadas e habilitadas no
certame. Diante do resultado a secretaria de Educação comunica
a Adjudicação e Homologação do objeto em favor das empresas
vencedoras em 13 de outubro de 2021. Iranice Batista de LimaSecretária de Educação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 120/FMS/2016 – PROCESSO
Nº 2434/2016. CPL. A prorrogação do prazo contratual original por
mais 12 meses, com termo inicial em 01 de setembro de 2020
e termo final em 31 de agosto de 2021, para a continuação da
prestação dos serviços ao Município. CONTRATADO: GRÁFICA
A ÚNICA LTDA CNPJ 11.146.610/0001-14 Ipojuca, 28/08/2020.
WENDEL GUSTAVO BEZERRA FRANÇA – Gestor do Fundo
Municipal de Saúde(*)
3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 016/FMS/2018– PROCESSO
Nº 024/2018. CPL. A prorrogação do prazo contratual original por
mais 12 meses, com termo inicial em 17 de julho de 2021 e termo
final em 16 de julho de 2022, a fim de dar continuidade a locação
do imóvel contratado. CONTRATADO: NADIZA FARIAS GOMES
CPF 174.846.504-04 Ipojuca, 16/07/2021.MANÚCIA MACHADO
NUNES MEDEIROS – Gestora do Fundo Municipal de Saúde(*)
3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 017/FMS/2018 –
PROCESSO Nº 030/2018. CPL. A prorrogação excepcional do
prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 03 de
agosto de 2020 e termo final em 02 de agosto de 2021, a fim de
dar continuidade a locação do imóvel contratado. CONTRATADO:
JOELMA MARIA DE MELO VASCONCELOS CPF 064.817.394-11
Ipojuca, 02/08/2021. MANÚCIA MACHADO NUNES MEDEIROS
– Gestora do Fundo Municipal de Saúde(*)
5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 091/FMS/2016– PROCESSO
Nº 9189/2016. CPL. A prorrogação do prazo contratual por mais 12
meses, com termo inicial em 05 de julho de 2021 e termo final em
04 de julho de 2022, a fim de dar continuidade a locação do imóvel
contratado. CONTRATADO: MÁRCIO DOS SANTOS PAULA
CPF 171.070.596-53 Ipojuca, 02/07/2021.MANÚCIA MACHADO
NUNES MEDEIROS – Gestora do Fundo Municipal de Saúde(*)
3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 135/PMI-SECOM/2019 –
PROCESSO Nº 036/2018. CPL. A prorrogação do prazo contratual
por mais 12 meses, com termo inicial em 27 de agosto de 2021 e
termo final em 26 de agosto de 2022, a fim de dar continuidade
a execução do serviço contratado. CONTRATADO: MBR
INSTITUTIONAL COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ 08.363.288/000170 Ipojuca, 26/08/2021. UYAPURAN TORRES MEDEIROS
FILHO– Secretário Executivo de Comunicação(*)(**)
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 011/FMS/2021 – PROCESSO Nº: 010/2021.
CPL. Aquisição de medicamento DENOSUMABE 60mg,
conforme decisão judicial, datada em 14 de janeiro de
2019, oriundo do Tribunal de Justiça DE Pernambuco nº
0002054-94.2018.8.17.2730, em favor do Sr, José Ferreira
dos Santos. CONTRATADO: NORTEPHARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ 16.720.709/0001-00 VALOR: R$ 20.169,36 Ipojuca,
11/08/2021. MANÚCIA MACHADO NUNES MEDEIROS –
Gestora do Fundo Municipal de Saúde(*)(**)(***)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
CNPJ 10.141.489/0001-75
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 004/2021 - Processo Licitatório nº
016/2021. Objeto: Contratação de empresa de engenharia
para executar os serviços de pavimentação em vias públicas no
município de Jurema-PE (LOTE I) no valor de R$ 562.151,59,
no âmbito do Contrato de Repasse nº 1059.504-59-Convênio
874922/2018/MCIDADES/CAIXA e Pavimentação do Alto do
Cruzeiro no município de Jurema-PE (LOTE II) no valor de
R$ 324.953,04, conforme Contrato de Repasse nº 1.060.90974 - Convênio 874879/2018/MTURISMO/CAIXA. Abertura:
29/10/2021, às 10:00h (Horário de Brasília). Edital disponível no
site: https://jurema.pe.gov.br/ ou E-mail: jurema.licitacao@gmail.
com. Fone (87) 9 98145-3610.
Joeverson Sobral Luna
Secretário de Infraestrutura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 176/2021. CONCORRÊNCIA
NACIONAL N.º 007/2021. OBJ - Concessão não remunerada
para instalação, manutenção e conservação de equipamento
municipal urbano, com exploração dos espaços publicitários,
incluindo previamente a criação, o desenvolvimento, a elaboração
de projetos, a fabricação e o fornecimento de tais equipamentos
no âmbito do município de Petrolina – Pernambuco, conforme
solicitação expressa da Autarquia Municipal de Mobilidade de
Petrolina - AMMPLA. Abertura da Sessão: 16/11/2021 às 09h, na
SGL, sito na Av. Guararapes, 2114, 2º Andar do Anexo, Centro,
Petrolina-PE. Edital e Anexos disponíveis: SGL. Fone (87) 38613514 das 08 às 13 horas. Valor: R$10,00 ou ou www.petrolina.
pe.gov.br. Petrolina/PE, 08/10/2021. Lucigleide P. dos S. Silva –
Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIRÉ
Processo nº 030/2021 - Tomada de Preços nº 02/2021. Obras.
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos
Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em
Diversas Ruas do Município de Sairé, Com Recursos do FEM
III - Termo De Adesão Nº 075/2015, consoante especificações
técnicas consignadas no Projeto Técnico de Engenharia
composto por Memorial Descritivo, Memorial de Especificações
Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro,
Composição de BDI, e Peças Gráficas (Anexo I). Valor global:
R$ 232.097,75. Data e local da sessão de abertura: 29/10/2021
às 10h:00min. Sala da CPL: Sede do Palácio Municipal. Edital,
anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo
endereço da sessão de abertura ou através do fone/fax (81) 37481156, no horário de 08:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira,
ou, ainda, através do e-mail [email protected]. Sairé, 08 de
Outubro de 2021. Valdiane Elaine Pontes de Vasconcelos Melo
Pres. - CPL(*)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Tacaratu, torna público o PROC. ADM.
Nº 025/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021; OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DO MIRANTE SERRA DO CRUZEIRO NO
MUNICÍPIO DE TACARAU-PE. SESSÃO: 04/11/2021, às 09:00
horas, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua
Pedro Toscano, 349, Centro, Data limite para Cadastramento ou
atendimento das condições de cadastramento: 27/10/2021. TIPO:
Menor Preço. Valor Máximo Admitido R$ 739.156,33 (Setecentos
e trinta e nove mil, cento e cinquenta e seis Reais e trinta e três
centavos). Os interessados poderão adquirir o edital com seus
anexos junto à Comissão de Licitação desta Prefeitura, sito no
mesmo endereço, Tel. (87) 3843-1156, no horário das 08:00 às
12:00 horas ou pelo e-mail: [email protected]. Ivanilson
Gomes de Araújo - Presidente da CPL.
Ano XCVIII • NÀ 195 - 11
do Programa Saúde da Família no Município de Vertentes-PE.
Valor: R$ 273.000,00. Recebimento das propostas: a partir das
9h do dia 14/10/2021 até às 9h do dia 26/10/2021. Abertura das
Propostas e Início da Sessão de Disputa de Preços: às 9h do dia
26/10/2021. Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF. Local:
Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. Edilene
M. Fabriciano. Pregoeira (*)
Processo nº 016/2021. CPL. Pregão Eletrônico nº 009/2021.
Compras. Registro formal de preços para eventual aquisição de
fraldas descartáveis, geriátricas e infantis, de forma parcelada,
como forma de acesso à assistência farmacêutica, para atender as
necessidades da população usuária do Sistema Único de Saúde
- SUS, e as demais que se encontram amparadas por ordem
judicial, em Vertentes-PE. Valor: R$ 66.853,80. Recebimento das
propostas: a partir das 10h do dia 14/10/2021 até às 10h do dia
26/10/2021. Abertura das Propostas e Início da Sessão de Disputa
de Preços: às 10h do dia 26/10/2021. Referência de Tempo:
Horário de Brasília/DF. Local: Portal Bolsa Nacional de Compras –
BNC www.bnc.org.br. Edilene M. Fabriciano. Pregoeira (*)
Processo nº 017/2021. CPL. Pregão Eletrônico nº 010/2021.
Compras. Registro formal de preços para eventual aquisição de
leites e fórmulas, de forma parcelada, como forma de acesso
à assistência farmacêutica, para atender as necessidades
nutricionais específicas da população usuária do Sistema Único de
Saúde - SUS, e as demais que se encontram amparadas por ordem
judicial, em Vertentes-PE. Valor: R$ 90.771,98. Recebimento das
propostas: a partir das 9h do dia 14/10/2021 até às 9h do dia
27/10/2021. Abertura das Propostas e Início da Sessão de Disputa
de Preços: às 9h do dia 27/10/2021. Referência de Tempo: Horário
de Brasília/DF. Local: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC
www.bnc.org.br. Edilene M. Fabriciano. Pregoeira (*)
Processo nº 018/2021. CPL. Pregão Eletrônico nº 011/2021.
Compras. Registro formal de preços para eventual aquisição de
medicamentos de caráter básico e especializado da assistência
farmacêutica, de forma parcelada, para atender as necessidades
da população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, e as
demais que se encontram amparadas por ordem judicial, em
Vertentes-PE. Valor: R$ 100.006,27. Recebimento das propostas:
a partir das 10h do dia 14/10/2021 até às 10h do dia 27/10/2021.
Abertura das Propostas e Início da Sessão de Disputa de Preços:
às 10h do dia 27/10/2021. Referência de Tempo: Horário de
Brasília/DF. Local: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.
bnc.org.br. Na Prefeitura sito à Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97,
Centro, Vertentes-PE. CEP: 55.770-000, fone/fax: 0xx81-37341040, no horário de 8h às 13h, podem ser retirados edital, anexos
e outras informações e também nos sítios: www.bnc.org.br e www.
vertentes.pe.gov.br, inclusive solicitação por e-mail: cplvertentes@
outlook.com. Edilene M. Fabriciano. Pregoeira (*) (**) (***)
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - AVISO DE LICITAÇÃO
- PROCESSO LICITATÓRIO N° 153/2021 - TOMADA DE
PREÇOS N° 011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURAS VIÁRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
DRENAGEM E URBANÍSTICO DA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA, NO BAIRRO DE MARANGUAPE
I - MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. DATA E HORÁRIO DE
ABERTURA E RECEBIMENTO DE HABILITAÇÃO E DAS
PROPOSTAS: 03 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 10:00 HORAS
(horário local). VALOR ESTIMADO de R$ R$ 230.202,12
(Duzentos e trinta mil, duzentos e dois reais e doze centavos).
LOCAL: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. E-mail: cplobras.
[email protected]. Telefone: (81) 99942-1338. RETIRADA
DO EDITAL: O Edital, informações e seus anexos podem ser
adquiridos na sala da Comissão Permanente de Licitação, de
segunda a sexta, no horário das 07hs30min às 14hmin. Paulista/
PE, 07 de outubro de 2021. Alexsandro de Souza Ferreira.
Presidente CPL Obras e Serviços de Engenharia.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VERTENTES
Tipo: AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 012/2021. CPL. Pregão Eletrônico nº 007/2021.
Outros Serviços. Execução de serviços mediante a locação de
veículos com motorista destinados ao transporte de equipes
do Programa Saúde da Família no Município de VertentesPE. Licitação anulada, de ofício. Fundamento: art. 49 da Lei nº
8.666/93. Elídio Ferreira M. Filho. Sec. Saúde (*)
Processo nº 015/2021. CPL. Pregão Eletrônico nº 008/2021.
Outros Serviços. Execução de serviços mediante a locação de
veículos com motorista destinados ao transporte de equipes
Publicações Particulares
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO
S/A – EMPETUR
EXTRATO ERRATA
Retificação das publicações realizadas nos dias 21,22 e
28/02/2020‘‘ referente à convocatória da 1ª Assembléia Geral
Extraórdinaria - AGE’’ onde se lê: “ OBJETO: 2. Alteração do
estatuto social”, leia-se: “OBJETO: 2. Deliberação sobre as
alterações do art. 3º, VIII, IX e X, do Regimento Interno da
EMPETUR, assim como dos arts. 34 e 35 do Estatuto Social da
Empresa, todas elas relacionadas à adequação da nomenclatura,
da estrutura e das competências do setor de Controle Interno e da
função de gerenciamento de riscos ao Decreto Estadual nº 47.087,
de 1º de fevereiro de 2019.” Olinda, ANTONIO NEVES BAPTISTA.
Diretor Presidente
J I CAVALCANTI DE MORAIS
PARTICIPACÕES LTDA.
CNPJ/MF: 70.075.494/0001-59. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS. Ficam convidados os Srs. Sócios
a participarem da Assembleia dos Sócios, que será realizada no
dia 22/10/2021, às 11h, na sede social da empresa, situada no
Engenho Três Pocinhos, s/n, zona rural de Macaparana/PE, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre
a prestação de garantia fidejussória, em favor da empresa MIRIRI
ALIMENTOS E BIOENERGIA S/A, CNPJ: 09.090.259/0001-45; b)
Outros assuntos de interesse da empresa. Macaparana/PE, 11 de
outubro de 2021. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho
– Diretor Presidente.